导图社区 2023年一建思维导图
2023年一建 水利思维导图,整理了水利水电工程技术、水利水电工程项目管理、水利水电工程项目施工相关法规与标准,一起来看。
编辑于2023-07-07 15:07:28 湖南建筑工程法规及相关知识
建设工程基本法律知识
建设工程法律体系
法律体系的基本框架
1.法律部门:宪法及宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼法与非诉讼程序法
2.法的形式:宪法、法律、行政法规、地方法规、部门规章、地方政府规章、国际条约
法的形式是指法律创制方法和外部表现形式。它包含4层含义:(1)法律规范创制机关的性质和级别;(2)法律规范的外表不表现形式;(3)法律规范的效力等级;(4)法律规范的地域效力。
法的效力层级
1.宪法至上
2.上位法优于下位法
3.特别法优于一般法
4.新法优于旧法
5.特殊情况
①制定机关裁决
②上级机关裁决
③家长裁判决
法人制度
法人成立的条件
1.依法成立
2.应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费
3.能独立承担民事责任
4.有法定代表人
法人的分类
法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类
营利法人
有限责任公司 股份有限公司 其他企业法人
依法登记成立。营业执照签发日期为成立日期。
非营利法人
事业单位 社会团体 基金会 社会服务机构
法定登记-登记 法定不登记-成立
特别法人
机关法人 农村集体经济组织法人 城镇农村合作经济组织法人 基层群众自治法人
有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构-成立
法人与项目经理的法律关系
项目经理根据企业法人的授权,组织和领导本项目经理部的全面工作
项目经理部不具备法人资格,而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构
代理制度
代理的法律特征
1.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
2.代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为
3.代理行为必须是具备法律意义的行为
4.代理行为的法律后果归属于被代理人
代理的种类
1.委托代理:委托代理人按照被代理人的委托行使代理权
2.法定代理:法定代理人按照法律规定行使代理权
代理行为的终止
1.代理期间届满或者代理事务完成
2.被代理人取消代理或委托代理人辞去委托
3.代理人丧失民事行为能力
4.代理人或者被代理人死亡
5.作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止
几种特殊的代理
1.转代理:代理人需要转委托第三人代理的,应当取得被代理人的同意或者追认,但在紧急情况下为了保护被代理人的利益而转托的除外
2.无权代理
形式:①自始未经授权②超越代理权③代理权已终止
后果:被代理人追认有效,反之无效
3.表见代理
构成要件
(1)须有使相对人相信其有代理权的事实或理由
(2)须本人存在过失
(3)须相对人为善意
后果:本质上属于无权代理,但却产生有权代理的法律后果
物权制度
物权的种类
物权的法律特征:支配权、绝对权、财产权、排他性。
所有权、用益权(土地承包经营权、建设用地使用权、居住权、宅基地使用权、地役权)、担保物权
1.所有权
权利人对自己所有的物的占有、使用、收益、处分之去权利。
国家所有:城市市区、部分郊区和农村
集体所有:部分郊区和农村、宅家地、自留地、自留山
2.用益物权
权利人对他人所有的物的占有、使用、收益权。
建设有的使用权
含义-建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用、收益权,只存在于国家土地上
设立-可在土地的地表、地上或者地下,且自登记时设立
取得方式-出让或者划拨等方式
流转-转让、互换、出资、赠与、抵押,但应订立书面合同,不得超出剩余期限,且地上附着物一并处分
续期-住宅用地,起码自动续期。分住宅用地,依法律规定办理
宅基地使用权
土地承包经营权
居住权
地役权
为自己使用不动产的便利或提高效益按照合同约定,利用他人不动产的权力。(主体为自己不动产)
书面合同
地役权自地役权合同生效时设立
当事人要求登记的,可以登记。未经登记不得对抗善意第三人。
需异地转让的,转让部分涉及地役权,受让人同时享有地役权,供役地转让部分涉及地役权的,地役权对受让人有约束力
3.担保物权
权利人对他人所有的、用于担保其债务履行的物,在他人债务到期未履行时,依法享有的优先受偿权。
抵押权
质权
留置权
土地所有权
国家所有:城市土地;无居民海岛、矿藏、水流、海域; 集体所有:不动产包括法律规定属于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等。
建设用地使用权
地役权
1.含义:为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利
2.设立:自地役权合同生效时设立。未登记不得对抗善意第三人。
物权的设立、变更、消灭和保护
债券制度
债的概念
按照合同的约定或依照法律的规定,在当事人之间产生的一方请示他方为或不为特定行为权利义务关系
债的发生依据
合同、侵权、无因管理、不当得利
知识产权制度
专利权
起点(计算):国务院专利行政主管部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的,以寄出的邮戳日为申请日。 生效:专利权自公告之日起生效。
1.客体:发明、实用新型、外观设计
2.授予条件
发明和实用型→新颖性、创造性、实用性
外观设计→新颖性、富有美感并适用于工业应用
3.保护期限
不予展期
发明:20年
实用新型:10年
外观设计:15年
商标权
显著性
1.内容:使用权、禁止权
2.保护期限:10年,期满可续期(12+6个月)
3.起点:核准注册日
著作权
起点:作品完成日
1.主体
单位作品:著作权归单位所用
职务作品:一般情况下归作者享有,特殊职务作品除外
委托作品:有约定依约定,无约定归受托人
2.客体:文字作品、建筑作品、图形作品、软件
3.保护期限:作者死后50年(自然人),首次发表后50年(单位)。
不予展期
担保制度
担保的方式
保证担保
1.保证方式
一般保证:债务人不能履行债务时,有担保人保证责任。
连带责任保证:债权人可要求债务人履行债务,也可要求保证人在其保证范围内承担办证责任。
2.保证人资格:机关法人不得为保证人,但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。
3.保证责任
按主合同履行期限届满之日起6个月
抵押权
1.抵押权的设立
①不动产抵押权,自登记时设立
②动产抵押权,自抵押合同生效时设立
2.抵押权的实现
(1)抵押物折价、拍卖、变卖后,起价款超过债权数额的部分归抵押人所有,不足部分由债务人清偿
(2)同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿:①等级先后顺序;②登记>未登记;③都未登记——债权比列
质押权
1.动产质押:法律、行政法规禁止转让的动产不得出质
2.权利质押:质权自出质人交付质押财产是设立,没有权利凭证的,质权自办理出质登记时设立
留置
1.履行期限:①约定②没有约定或者约定不明确的:60日以上,鲜活易腐等不易保管的动产除外
2.留置权人的义务:妥善保管留置物
定金
1.定金罚则
给付定金的一方不履行约定债务,或者履行不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权要求返还;收受定金一方不履行约定债务的,或者履行不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金
2.定金合同
定金合同从实际交付之日起效,定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多余或少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。
保险制度
保险合同
1.保险合同当事人:保险人和投保人
2.财产保险合同:在合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。
人身保险合同
人身保险包括人寿保险、伤害保险、健康保险三种
保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付。
建安一切险
1.投保人:由发包人投保;发包人委托承包人投保的,保险费和其他相关费用由发包人承担
2.被保险人
(1)业主或工程所有人
(2)承包商或者分包商
(3)技术顾问
3.保险责任
(1)自然灾害
(2)意外事故
4.除外责任
(1)必然发生的损失-材料损耗、机械磨损、维修检修
(2)自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因
(3)被保险人管理失误-设计错误、施工方法不当、材料不合格、停断电造成的
(4)战争、暴乱、恐袭、罢工等
(5)建造前后已存在的
5.保险期限
任何情况下,保险期限的起始或终止不得超出保险单中列明的保险生效日或终止日。
6.试车考核期
(1)保险期内一般应包括一个试车考核期;
(2)试车考核期的保险责任一般不超过3个月,否则应另加保险费;
(3)对旧机器设备不负考核期的保险责任,也不承担起维修期的保险责任。
税收制度
企业所得税
1.纳税人
2.税率
个人所得税
企业增值税
环境保护税
其他
1.城市维护建设税
2.教育费附加
3.城镇土地使用税
4.房产税
5.车船税
6.印花税
7。车辆购置税
8.契税
法律责任制度
民事责任
1.种类
违约责任
侵权责任
2.承担方式
停止侵害;排除妨碍;消除危险;返还财产;恢复原状;修理、重作、更换; 继续履行;赔偿损失;支付违约金;消除影响;恢复名誉;赔礼道歉
行政责任
1.行政处罚:警告;罚款;没收违法所得、没收非法财物;责令停产停业;暂扣或者吊销许可证、执照等
2.行政处分:警告;记过;记大过;降级;撤职;开除
刑事责任
1.主刑:管制;拘役;有期徒刑;死刑
2.附加刑:罚金;剥夺政治权利;没收财产;驱逐出境
常见的工程事故犯罪
1.工程重大安全事故罪:【降低工程质量标准】
2.重大责任事故罪:【违反安全管理规定,强令冒险、违章指挥】
3.重大劳动安全事故罪:【安全生产设施、安全生产条件不符合规定】
4.串通标罪
施工许可法律制度
建设工程施工许可制度
施工许可证和开工报告
1.需要办理施工许可证的建设单位
2.施工许可证的法定批准条件
延期开工、核验和重新办理批准的规定
施工企业资格制度
施工企业资质的法定条件
1.有符合规定的净资产
2.有符合规定的主要人员
3。有符合规定的工程业绩
4.有符合规定的技术装备
施工企业资质序列
1.施工总承包
2.专业承包
3.施工劳务
企业资质的申请、延续、变更、撤回、撤销、注销
企业可以申请一项或多项建筑企业资质。企业首次申请或增项申请资质的,按照最低等级申请
有限期5年,期届满前3个月申请延续
禁止无资质或越级承揽工程
禁止以他企业或他企业以本企业名义承揽工程
建造师注册执业制度
建造师注册
1.初始注册
2.延续注册
3.变更注册
建造师受聘单位和职业岗位范围
1.建造师可以在勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询6类单位注册和执业
2.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工施工项目负责人,三种情况列外
3.注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换,三种情况列外
建造师的权利义务
挂证行为的认定
建设工程发承包法律制度
建设工程招标投标法律制度
建设工程法定招标的范围、规模
注意区分必须招标的工程和可以不招标的工程
招标方式
1.公开招标
2.邀请招标
招标基本程序
1.履行项目审批手续
2.委托招标代理机构
3.编制招标文件及标准
(1)时间要求
(2)内容要求
(3)标底:最多一个,且必须保密
(4)投标报价:国有资金的建筑工程招标的,应当设有最高投标限价; 非国有资金投资的建设工程招标的,可以没有最高投标限价
4.发布投标公告(公开招标)或投标邀请书(邀请投标)
5.资格审查
(1)资格预审
(2)资格后审
6.开标
(1)时间:递交投标文件截止时间
(2)地点:招标文件预先规定的地点
(3)人物:开标由招标人主持,邀请所有投标人参加
7.评标
(1)评标委员会组成
(2)否决投标的情况
8.中标和签订合同
(1)明确中标人
(2)时间要求
(3)内容要求
投标人
1.一般投标人:不能影响招标公正性
2.联合体:大型或结构复杂的工程,可以接受联合体投标
投标文件
1.投标文件的修改与撤回
2.投标文件的送达与签收
投标保证金
1.投标保证金不得超过投标项目估算的2%
2.投标保证金有效期应当与投标有限期一致
招标违法行为的禁止性规定
1.投标人相互串通投标
属于
(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;
(2)投标人之间约定中标人;
(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;
(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;
(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特点投标人而采取的其他联合行动。
视为
(1)不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制;
(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异;
(5)不同投标人的投标文件相互混装;
(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
2.招标人与投标人串通投标
(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
(2)投标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;
(3)招标人明示或暗示投标人压价或者抬高投标报价;
(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件;
(5)招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便;
(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
3.投标人以行贿手段谋取中标
4.投标人以低于成本的报价竞标
5.投标人以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标
(1)使用伪造、变造的许可证件;
(2)提供虚假的财务状况或者业绩;
(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
(4)提供虚假的信用状况;
(5)其他弄虚作假的行为。
建设工程承包制度
总承包
1.工程总承包
(1)同时具有设计和施工资质或者具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体
(2)设计——采购——施工(EPC)或者设计——施工(DB)
共同承包
1.范围:大型或结构复杂
2.资质:同一专业按较低,不同专业不按较低
3.责任:连带责任、联合承包协议
专业承包
专业分包
1.分包工程的范围
(1)主体结构的施工必须由总包单位自行完成
(2)依法只能分包部分非主体、非关键工程
2.分包单位的条件与认可
(1)在总承包合同中规定分包的内容
(2)在总承包合同中没有规定分包内容的,应当事先征得建设单位的同意
3.分包单位不得再分包
(1)专业分包单位不得再专业分包
(2)劳务分包单位不得再劳务分包
(3)专业分包单位可以劳务分包
4.专业工程分包与劳务作业分包的异同
5.违法分包、转包,违法分包和挂靠行为的界定
6.总分包责任的划分
建筑工程总承包单位按照承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
建筑市场信用体系建设
建筑市场诚信行为信息的分类
1.基本信息
指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等
公开期限:长期公开
2.优良信用信息
之建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的县级以上行政机关或群体组织表彰奖励等信息
公开期限:3年
3.不良信用信息
指建筑市场各方主体在工程建设活动中违反有关法律、法规、规章或者工程建设强制性标准等,受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息,以及经有关部门认定的其他不良信用信息。
公开期限:6个月至3年,并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定
建筑市场施工单位不良行为认定标准
1.资质不良行为
2.承揽业务不良行为
3.工程质量不良行为
4.工程安全不良行为
5.拖欠工程款或工人工资不良行为
建筑市场主体诚信评价的基本规定
1.信用评价的主要内容
包括企业综合实力、工程业绩、招标投标、合同履约、工程质量控制、安全生产、文明施工、建筑市场各方主体优良信用信息及不良信用信息等内容。
2.信用评价结果的应用
地方各级住房城乡建设主管部门可以结合本地实际,在行政许可、招标投标、工程担保与保险、日常监管、政策扶持、评优表彰等工作中应用信用评价结果。
建设工程合同和劳务合同
建设工程合同制度
合同的要约与承诺
要约邀请:如招标公告
要约:如投标文件
撤回:撤回意思表示的通知应当在意思表示到达受要约人之前或者与意思表示同时达到要约人
要约不得撤销的情况
(1)要约人以确定承诺期限或者其他形式明确要约不可撤销
(2)受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了准备工作
承诺:如中标通知书
建设工程施工合同
1.法定形式:书面、口头、其他
2.内容
3.发承包双方的主要义务
建设工程工期
1.开工日期(有争议)
(1)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。
(2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。
(3)发包人或者监理人未发出开工通知的,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。
2.实施竣工日期(有争议)
(1)建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
工程价款支付
1.价款报酬约定不明确的处理原则:①协议②有关条款、交易习惯③法定
2.欠付工程款利息支付
机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的,应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的,约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率;未作约定的,按照每日利率万分之五支付逾期利息。
利息起算时间:①交付日②提交结算文件日③起诉日
3.工程垫资的处理:对垫资和垫资利息有约定,按约定;对垫资没有约定的,按照工程欠款处理
赔偿损失
1.赔偿损失的特征
2.承担赔偿损失责任的构成要件
3.赔偿损失的范围:直接损失+间接损失+非违约方的减损费用
4.建设工程施工合同中的赔偿损失
无效合同
1.有效的民事法律行为:
(1)行为人具有相应的民事行为能力
(2)意思表示真实
(3)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗
2.无效的免责条款
造成对方人身伤害的
故意或重大过失造成对方财产损失的
3.无效合同的法律效果:自始无效
效力待定合同
效力待定合同的类型,限制民事行为能力人订立的、无效代理订立的
可撤销合同
1.可撤销合同的类型:重大误解、显失公平、欺诈、胁迫
2.撤销权的行使
时间:知道撤销事由之日起1年、重大误解的90日、胁迫行为终止之日起1年、行为发生之日起5年内没有行使撤销权的,撤销权消灭
后果:被撤销的合同自始没有约束力
合同的变更
当事人协商一致,可以变更合同
当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更
合同的转让
1.权利转让
三种权力不得转让
权利转让应当通知债务人
2.义务转让
义务转让需要经债权人同意
合同的终止
1.债权债务终止:履行、抵销、提存、免除、混同
2.合同解除
法定解除:符合法定条件,通知到达对方即可解除
约定解除:双方协商一致即可解除
违约责任
继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、定金、违约金
劳动合同及劳动者权益保护
劳动合同的订立
1.劳动合同的种类
(1)固定期限劳动合同
(2)无固定期限劳动合同
(3)以完成一定工作任务为期限的劳动合同
2.劳动合同的基本条款
必备条款
可备条款
3.订立劳动合同的注意事项
建立劳动关系时间:用工之日
劳动合同形式
试用期:与劳动合同期限挂钩
劳动合同的解除和终止
1.劳动者单方解除
预告解除:提前30天/3天
随时通知解除:单位有过错
无通知解除:单位有大错
2.单位单方解除
随时通知解除:劳动者有过错
预告解除:劳动者能力不足
经济性裁员
3.不得解除的情况:老医病残孕
4.经济补偿金的计算
劳务派遣
劳动保护
1.劳动者的工作时间和休息时间
(1)加班时间
(2)加班费用
2.女职工和未成年工的特殊保护
(1)不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、第四级体力强度、其他禁忌
(2)禁止安排女职工从事矿山井下、第四级强度体力劳动和其他禁忌劳动
劳动争议的解决
1.劳动争议的范围:老板与员工的争议
2.解决方式:和解、调解、仲裁、诉讼
相关合同制度
承揽合同
一、承揽合同的特征
承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
承揽人须以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作
承揽人工作具有独立性
二、当事人的权利义务
三、承揽合同的解除
承揽人的法定解除权
定做人的法定解除权
定作人的法定任意解除权
买卖合同
动产交付方式:现实交付、简易交付、占有改定、指示交付、拟制交付
风险承担
(1)标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由卖出人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外
(2)出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担,出卖人按照约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后,标的物毁损、灭失的风险由买受人承担
借款合同
一、借款合同的主要法律特征:标的物是货币、一般要式(自然人借款除外)、一般有偿
二、借款合同的其他规定
自然人之间的价款合同,自贷款人提供借款时成立
出借热播请求借款人按照合同约定利率支付利息的,人民法院应予支持,但是双方约定的利率超过合同成立时1年期贷款市场报价利率4倍的除外。1年期贷款市场报价利率,是指中国人民银行授权全国银行间同业拆解中心自2019年8月20日起每月发布的1年期贷款市场报价利率。
租赁合同
租赁期限
融资租赁合同
融资租赁关系:三方主体
融资租赁合同法律特征
出租人身份的二重性
出卖人权利与义务相对人的差异性
融资租赁合同是要式合同
融资租赁合同当事人的权利义务
运输合同
货运合同风险负担规则
承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任,但承运人证明货物的损毁、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,不承担损害赔偿责任
货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人不得要求支付运费;以收取运费的,托运人可以要求返还
单式联运多式联运
仓储合同
区别于保管合同
委托合同
法律行为的委托一般对外产生委托代理的效果
环保、节能和文物保护
施工现场环境保护制度
施工现场环境保护制度施工现场噪声污染防治的规定
1.建筑物施工厂界环境噪声排放限制:昼间70db(A),夜间55db(A)。夜间噪声最大声超过限值的幅度不得高于15db(A)。“昼间”是指6:00至22:00之间时间段;“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段
2.禁止夜间进行生产环境噪声污染施工作业的规定
施工节约能源制度施工现场大气污染防治的规定
建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价,并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案
暂时不能开工的建设用地,建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过三个月的,应当进行绿化、铺装或者遮盖。
施工文物保护制度施工现场水污染防治的规定
排水许可的相关规定
施工现场固体废物污染防治的规定
1.转移固体废物出省的相关规定
2.危险物污染环境防治的特别规定
3.施工现场固体废物的减量化和回收利用
施工节约能源制度
施工合理使用与节约能源的规定
1.一般规定
(1)节能产业政策
(2)用能单位的法定义务
任何单位不得对能源消费实行包费制
(3)循环经济的法律要求
2.建筑节能的规定
(1)不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的,依法负责项目审批的机关不得批准建设
(2)鼓励采用太阳能、地热能等可再生能源
(3)新建建筑
推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备 限制使用或禁止使用能耗高的技术、工艺、材料和设备
(4)既有建筑节能改造
3.施工节能规定
(1)节能
建筑物合理设计采光、通风、朝向,可以减少空调使用,从而节约用电。照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的20%
(2)节地
临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计
(3)节水
对水质要求不高的地方尽量用中水不用自来水
用自来水时多装水表
(4)节材
国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料,鼓励使用散装水泥,推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。精致损毁耕地烧砖
施工节能技术进步和激励措施的规定
1.节能技术进步:政府政策引导和资金扶持
2.节能激励措施:财政安排节能专项资金;税收优惠;信贷支持;价格政策;表彰奖励
施工文物保护制度
受法律保护的文物范围
中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物,属于国际所有
在文物保护单位保护范围和建设控制地带的规定
1.在文物保护单位的保护范围和建设空盒子地带内,不得建设污染文物保护单位及其环境的设施,不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动
2.在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内,不得进行新建、扩建活动。但是,新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外
施工发现文物报告和保护的规定
进行大型基本建设工程,“建设单位”应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探
建设工程安全生产制度
施工安全生产许可制度
安全生产许可证的申请
注意掌握领证的12项条件,并且与申请施工许可证的条件进行区分
安全生产许可证有效期
1.有效期为3年。期满前3个月向原发证机关办理延期手续
2.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后10日内,到原发证机关办理变更手续
3.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的,应将安全生产许可证交回原发证机关予以注销
施工安全生产责任和安全生产教育培训制度
施工单位的安全生产责任制度
1.施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责
2.施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责
3.建设工程项目安全生产领导小组的职责
4.专职安全生产管理人员的配备要求
5.施工单位负责人施工现场带班制度
施工项目负责人的安全生产责任
1.对建设工程项目的安全施工负责
2.落实安全生产责任制度、安全生产规模制度和操作规程
3.确保安全生产费用的有效使用
4.根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患
5.及时、如实报告生产安全事故
6.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。需离开施工现场时,应向建设单位请假,经批准后方可离开
施工总承包和分包单位的安全生产责任
1.施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的,由总承包单位负责
2.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
施工作业人员安全生产的权利和义务
施工单位安全生产教育培训
施工现场安全防护制度
编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定
1.达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施
2.专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认
施工现场安全防范措施和安全费用的规定
1.安全警示标志:有危险才警示
2.施工现场临时设施的安全卫生要求
办公生活区域分开设置,并保持安全距离
从外面供餐单位订餐的,应当从有食品生产经营许可的单位
施工单位不得在未竣工建筑物内设置集体宿舍
施工现场使用的装配式活动房屋应具有产品合格证
3.施工单位安全生产费用的提取和使用管理
4.特种设备安全管理
施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施
1.施工单位消防安全责任人和消防安全职责
2.施工现场的消防安全要求
3.施工现场的消防安全自我评估和防火检查
4.建设工程消防施工的质量和安全责任
5.施工单位的消防安全教育培训和消防演练
工伤保险和意外伤害保险规定
1.工伤险
认定工伤
视同工伤
不得认定或视同工伤
2.意外伤害险
施工安全事故的应急救援与调查处理
生产安全事故等级划分标准
施工安全事故应急救援预案
应急预案分三种:综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案
施工总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,总分包双方按照预案各自建立应急救援组织或配备救援人员
施工生产安全事故报告及调查的规定
报告的时间要求:①民报民:立即;②民报官,1小时;③官报官,2小时
事故报告后出现新情况的,应当及时补报
发生施工生产安全事故后应采取的相应措施;组织应急抢救工作;妥善保护事故现场
施工安全事故的调查
建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度
建设单位相关的安全责任—重点掌握依法办理有关批准手续、不得随意压缩合同工期的规定
勘察、设计单位相关的安全责任—重点掌握设计单位安全责任
工程监理、检验检测单位相关的安全责任—重点掌握监理单位审查安全技术措施和专项施工方案、处理隐患的规定
机械设备等单位相关的安全责任—重点掌握出租机械设备和施工机具及配建单位的安全责任;施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位安全责任
建设工程质量管理制度
工程建设标准
分类
国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准
工程建设强制性标准实施的规定
1.在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动,必须执行工程建设强制性标准
2.监督检查的内容和方式
(1)有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
(2)项目的规划、勘察、设计、施工、验收是否符合强制性标准的规定
(3)项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
(4)项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定
(5)工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件是否符合强制性标准规定
施工单位的质量责任和义务
对施工质量负责和总分包单位的质量责任
1.应当建立施工质量责任制
2.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定
1.按图施工、遵循标准
2.防止设计文件和图纸出错
对建筑材料、设备等进行检验检测的规定
1.建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用
2.施工检测的见证取样和送检制度
(1)见证取样和送检
(2)工程质量检测单位的资质和检测规定
施工质量检验和返修的规定
1.施工质量检验制度:隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构
2.施工单位返修规定
施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当负责返修
非施工单位原因造成的质量问题,施工单位负责返修,因此而造成的损失及返修费用由责任方负责
建设单位及相关单位的质量责任和义务
建设单位的质量责任和义务
1.依法发包工程
2.依法向有关单位提供原始资料
3.限制不合理的干预行为
4.依法报审施工图设计文件
5.依法实行工程监理
6.依法办理工程质量监督手续
7.依法保证建筑材料等符合要求
8.依法进行装修工程
勘察、设计单位相关的质量责任和义务
1.依法承揽勘察、设计业务
2.勘察、设计必须执行强制性标准
3.勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确
4.依法规范设计单位对建筑材料等的选用
5.依法参与建设工工程质量事故分析
监理单位相关的质量责任和义务
1.依法承担工程监理业务
2.对有隶属关系或其他利害关系的回避
3.有职责和权限内实施监理
4.工程监理的形式:旁站、巡视和平行检验等
建设工程竣工验收制度
竣工验收的主体和法定条件
1.建设单位收到工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收
2.竣工总验收条件
(1)已完成设计和合同约定的各项内容
(2)有完整的技术档案资料和施工管理资料
(3)由工程所用的主要建筑材料,建筑构配件和设备等进场试验报告
(4)勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
(5)有施工单位签署的工程保修书
规划验收的规定
1.县级以上规划行政主管部门对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或经核实不符合规划条件的,建设单位不得组织竣工验收
2.建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料
消防验收的规定
1.国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工,建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请验收
2.上述规定以外的其它建设工程,建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管备案,住房和城乡建设主管应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防检验或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其它建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。
环保验收的规定
编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后,建设单位应当按照国务院环境保护主管部门规定的标准和程序,对配套建设的环保设施进行验收,编制验收报告
节能验收的规定
1.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生产、使用
2.建设单位组织竣工验收的,应当对民用建筑是否符合节能强制性标准进行查验,不符合强制性标准的,不得出具竣工验收合格报告
3.节能分部工程验收的规定
4.不得组织节能工程验收的情况:验收条件不具备
5.重新组织节能工程验收的情况:验收程序有问题
竣工结算、质量争议的规定
1.承包方过错
因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建,发包人请求减少支付工程价款的,应予支持
2.发包方过错
(1)提出的设计有缺陷
(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准
(3)直接指定分包人分包专业工程
3.未经验收工程质量责任
建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任
建设工程质量保修制度
保修书的提交时间及内容
承包单位在向建设单位提交工程竣工报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等
保修期限
却限制责***
质量保证金
1.预留比例:3%
2.返还质保金的相关时间全部都是”14日“
建设工程纠纷处理
建设工程纠纷主要种类和法律解决途径
主要种类
1.民事纠纷
(1)合同纠纷
(2)侵权纠纷
2.行政纠纷
(1)行政许可
(2)行政处罚
(3)行政强制
(4)行政裁决
民事纠纷法律解决途径
1.和解
(1)和解可以在民事纠纷的人和阶段进行,无论已经进入仲裁或诉讼程序
(2)和解协议无强制性,不能强制执行,在性质上仍属于当事人双方的约定,当时可以要求对方承担违约责任
2.调解
在我国,调节的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解
3.仲裁
(1)适用范围:平等主体之间合同。财产纠纷;可以仲裁
(2)基本特点:自愿性、专业性、独立性、保密性、快捷性、裁决在国际上得到承认和认可
4.诉讼
基本特点:公权性、程序性、强制性
行政纠纷的解决方式
1.行政复议(特点)
(1)提出行政复议的,必须是认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织
(2)公民、法人和其他组织提出复议,必须是在行政机关已经作出具体行政行为后,如果行政机关尚未作出具体行政行为,则不存在辅以问题
(3)当事人对行政机关的具体行政行为不服,只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议
(4)行政复议原则上采取书面审查办法
2.行政诉讼(特点)
(1)行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人或其他组织发生的争议
(2)行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时,具有监督行政机关依法行政的功能
(3)行政诉讼的被告与原告是恒定的,即被告只能是行政机关,原告则是作为行政行为相对人的公民、法人或其他组织,原告和被告之间不可能互易诉讼身份的
民事诉讼制度
民事诉讼的法院管辖
1.级别管辖:争议金额大小、影响决定审级
2.地域管辖
(1)一般地域管辖:被告住所地(原告就被告)
(2)协议管辖:仅适用于合同、财产纠纷(合同→1人)
(3)专属管辖:仅适用于不动产、建设工程施工合同纠纷(合同→2人)
3.移送管辖
人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的,应当以宋有管辖权的热民法院
4.指定管辖
有管辖权的人民法院由于特殊原因不能行使管辖权,以及人民法院之间因管辖权发生争议不能协商解决,申请或共同报请上级人民法院指定管辖
5.管辖权异议
法院受理案件后,当事人对管辖有意义的,应当在提交答辩状期间提出
当事人和代理人
1.当事人广义上包括原告、被告、共同诉讼人和第三人
2.当事人、法定代理人可以委托1-2人作为其诉讼代理人
民事诉讼证据
1.种类
当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录
2.证据的应用
(1)举证时限
人民法院确定举证期限,第一审普通程序案件不得少于15日,当事人提供新证据的第二审案件不得少于10日
(2)证据交换
(3)当庭对质
证据应当在法庭上出示,并由当事人互相质证。涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的应当保密,需要在法庭公示的,不得在公开开庭时公示,未经质证的证据,不能作为认定案件事实的依据
(4)庭后认证
不能单独作为定案的依据
民事诉讼时效
1.诉讼时效期间的种类
2.诉讼时效期间的起算
诉讼时效的期间从权利人知道或者应当知道其权利被侵害之日起开始计算。但是,从权利被侵害之日起超过20年的,人民法院不予保护。
3.诉讼时效的中止和中断
民事诉讼审判程序
第一审程序:起诉→受理→开庭审理(法庭调查、法庭辩论、法庭笔录、宣判)
第二审程序(上诉程序)
审判监督程序
执行程序
执行根据与执行案件的管辖
执行程序:申请→立案→结案
委托执行;执行异议;执行和解
仲裁制度
仲裁三项基本制度
1.协议仲裁判
2.或裁或审判
3.一裁终局制
仲裁协议
1.形式
书面
2.内容
(1)请求仲裁的意思显示
(2)仲裁事项
(3)选定的仲裁委员会
3.效力
(1)对当事人的法律效力
(2)对法院的法律效力
(3)对仲裁机构的法律效力
(4)仲裁协议的独立性
(5)效力的确认
当事人对仲裁协议有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出
当事人对仲裁协议的效力有异议的,既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院作出裁定。一方请求总裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定
开庭和裁决
1.仲裁庭的组成
(1)含仪仲裁庭
(2)独任仲裁庭
2.开庭和审理
原则上开庭不公开审理
除非当事人双方协议庭审公开,不涉及国家秘密的,可以公开
3.仲裁中的和解与调解
4.仲裁裁决
少数服从多数,无法形成多数意见时按首席仲裁员意见作出
仲裁裁决执行
1.执行法院和执行申请时间
2.裁决的不予执行和撤销
调解、和解制度与争议评审
人民调解
1.人民调解达成的调解协议对当事人双方具有法律约束力,但无强制执行力
2.可以自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。经司法确认后,调解协议具有强制力
行政调解
无强制力
仲裁调解
法院调解
1.调解达成协议,人民法院应当制作调解书,调解书经双方签收后,即具有法律效力,效力与判决书相同
2.调解无效或者调解书送达前一方反悔的,应及时判决
专业机构调解
1.专业调解机构进行调解达成的调解协议对当事人双方具有约束力,但没有强制力
2.可以通过法院的司法确认获得强制力
行政复议和行政诉讼制度
行政许可
行政强制
1.行政强制措施
包括:限制公民人身自由;查封;扣押;冻结存款汇款
2.行政强制执行
包括:代履行;加处罚款或者滞纳金;划拨存款、回款;拍卖;排除妨碍、恢复原状
行政复议
1.时间:自知道该具体行政为之日起六十日内
2.形式:可以书面申请,也可以口头申请
3.地点:可以向该部门的本级人民政府申请行政复议,也可以向上一级主管部门申请行政复议
行政诉讼
除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外,行政纠纷当事人可以自主选择申请行政复议还是提起行政复议
建设工程施工管理
建设工程项目的组织与管理
建设工程管理的内涵和任务
建设工程项目的全寿命周期
决策阶段(开发管理)
实施阶段(项目管理)
试用阶段(设施管理)
建设工程管理工作的核心任务:为工程的建设和使用增值
建设工程项目管理的目标和任务
建设工程项目管理的事件范畴是建设工程项目的实施阶段
目标
业主方的目标(透支、质量、进度)
设计方目标(成本、投资、质量、进度)
施工方目标(成本、质量、进度、安全)
供货方目标(成本、进度、质量)
项目总承包目标(投资、质量、进度、成本、安全)
任务
三控制(进度、成本或投资、质量)
三管理(合同、信息、安全)
一协调(组织与协调)
建设工程项目的组织
组织论
组织结构模式(静态)
职能组织结构
多个指令
适用于企业、学校、事业单位
线性组织结构
一个指令源
适用于军事系统
矩阵组织结构
两个指令源
适用于大型建设项目
组织分工(静态)
工作任务分工
管理职能分工
工作流程组织(动态)
管理工作流程组织
信息处理工作流程组织
物质流程组织
组织工具
项目结构图
树状图反应工作任务
组织结构图
反应工作部门
工作流程图
反映工作之间逻辑关系
工作任务分工表
明确由哪个部门负责、配合、参与
管理职能分工表
反映各部门职能分工
建设工程项目策划
策划的内容
策划的目的
建设工程项目采购的模式
设计任务委托模式
建设工程项目管理规划的内容和编制方法
项目管理规划大纲的内容及其编制工作程序
项目管理实施规划的内容及其工作程序
施工组织设计的内容和编制方法
施工组织的内容
施工组织总设计
单位工程施工组织设计
施工方案(分部分项工程)
施工组织设计的编制方法
施工组织设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;施工方案应由项目技术负责人审批;重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人负责批准。
建设工程项目目标的动态控制
动态控制的工作程序
分解、收集、比较、纠偏、调整
纠偏措施
置措施(最重要)、管理措施(包括合同措施)、经济措施、技术措施
施工企业项目经理的工作性质、任务和责任
项目经理的职责
项目经理的权限
各参与方的沟通
沟通五要素
沟通能力
沟通障碍
建设工程项目的风险和风险管理的工作流程
风险分类
组织风险
经济与管理风险
技术风险
工程环境风险
工作流程
风险识别、风险评估、风险监控
建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法
工作任务
1.未经监理单位工程师签字——材料和设备不得使用或者安装,不得进行下一道工序 2.未经总监理工程师签字——建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收 3.采取旁站、巡视、平行检查形式实施监理工作
工作方法
1.工程建设监理规划应在签订委托合同及收到设计文件后开始编制,完成后必须经监理单位技术负责人审核批准,并应在召开第一次工地会议前报送业主;应由总监理工程师主持,专业监理工程师参加编制。(监理规划编制依据、内容)
2.工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制,并必须经总监理工程师批准;工程建设监理实施细则应由相关专业的专业工程师参与编制。(监理实施细则编制依据、呢绒)
建设工程项目成本管理
成本管理的任务、程序和措施
成本管理的任务
成本计划
成本控制
成本核算
成本分析
成本考核
成本管理的程序
成本管理的措施
组织措施
技术措施
经济措施
合同措施
成本计划
类型
竞争性成本计划(施工项目投标及签订合同阶段):估算成本计划
指导性成本计划(选派项目经理阶段):预算成本计划
实施性成本计划(项目施工准备阶段):施工预算成本计划
编制方法
按成本构成编制
(人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、增值税)
按项目组成编制
(单项工程、单位工程、分部工程、分项工程)
按施工进度编制
(直方图、时间-成本累积曲线)
成本控制
程序
管理行为控制(基础)
指标控制(重点)
方法
过程控制方法
人工费的控制实行“量价分离“的方法
材料费的控制实行“量价分离”的原则,控制材料用量和材料价格
施工机械使用费的控制:台班数量和台班单价
施工分包费用的控制
赢得值法
费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)-已完工作实际费用(ACWP) CV>0,费用节支;CV<0费用超支
进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS) SV>0进度提前;SV<0进度延误
费用绩效指数(CPI)=已完工作预算费用(BCWP)/已完工作实际费用(ACWP) CPI>1费用节支;CPI<1费用超支
进度绩效指数(SPI)=已完工作预算费用(BCWP)/计划工作预算费用(BCWS) SPI>1进度提前;SPI<1进度延误
成本核算
成本核算的原则、依据、范围和程序
原则10条(权债发生制原则)
成本核算的方法
表格核算法
会计核算法
两种核算方法的综合使用
成本分析和成本核算
成本分析
依据
会计核算、业务核算、统计核算
方法
比较法、因素分析法、差额计算法、比率法
成本考核
依据
方法
建设工程项目进度控制
建设工程项目进度控制与进度计划系统
进度控制
目的:实现工程的进度目标,随着项目的进展,进度计划不断调整
任务:控制整个项目实施阶段的进度
进度计划系统
建立:逐步形成的
类型:按不同深度、不同功能、不同项目参与方、不同周期
建设工程项目总进度目标的论证
内容
总进度纲要的主要内容包括: (1)项目实施的总体部署; (2)总进度规划; (3)各子系统进度规划; (4)确定里程碑事件的计划进度目标; (5)总进度目标实现的条件和应采取的措施等。
步骤
(1)调差研究和收集资料; (2)项目结否分析; (3)进度计划系统的结构分析; (4)项目的工作编码; (5)编制各层进度计划; (6)协调各层进度计划的关系,编制总进度计划;
建设工程项目进度计划的编制和调整方法
横道图进度计划的编制方法
工程网络计划的编制方法
绘图规则(单、双代号)
网络图的计算
概念题
建设工程项目进度控制的措施
组织措施
管理措施
经济措施
技术措施
建设工程项目质量控制
建设工程质量控制的内涵
项目质量控制的目标、任务和责任
项目质量的形成过程和影响因素
人的因素
机械的因素
材料的因素
方法的因素
环境的因素
项目质量风险分析和控制
质量风险识别
质量风险评估
质量风险响应
质量风险控制
建设工程项目质量控制体系
体系的结构
多层次、多单元
建立程序
网络-制度-界面-计划
建设工程项目施工质量控制
施工质量控制的依据与基本环节
施工质量计划的内容与编制方法
施工生产要素的质量控制
施工准备的质量控制
施工技术准备工作
现场施工准备工作
施工过程的质量控制
施工质量与设计质量的协调
建设工程项目施工质量验收
施工过程的质量验收
施工过程质量验收的内容
验收不合格的处理
装配式混凝土建筑的施工质量验收
竣工质量验收
验收的依据
验收的条件
验收的标准
验收的程序与组织
竣工验收报告
竣工验收备案
施工质量不合格的处理
工程质量问题和质量事故的分类
施工质量事故的预防
施工质量问题和质量事故的处理
数据统计方法在工程质量管理中的应用
分层法
因果分析图法
排列图法
直方图法
建设工程项目质量的政府监督
政府对工程质量监督的职能与权限
监督管理部门职责的划分
政府质量监督的性质与职权
政府质量监督的机构
政府对工程项目质量监督的内容与实施
政府监督的内容
政府监督的程序
受理建设单位办理质量监督手续
制定工作计划并组织实施
对工程实体质量和工程质量行为进行抽查、抽测
监督工程竣工验收
形成工程质量监督报告
建立工程质量监督档案
建设工程职业健康安全与环境管理
职业健康安全管理体系与环境管理体系
体系文件
管理手册
程序文件
作业文件
体系维持
内部审核
管理评审
建设工程安全生产管理
安全管理制度
14个安全生产管理的制度
安全生产责任制度
安全生产许可证制度
专项施工方案专家论证制度
三同时制度
安全生产管理预警体系的建立和运行
施工安全技术措施和安全技术交底
安全生产抽查监督的类型和内容
安全隐患的处理
建设工程生产安全事故应急预案和事故处理
生产安全事故应急预案的内容
生产安全事故应急预案的管理
评审
备案
实施
职业健康安全事故的分类和处理
职业伤害事故的分类
建设工程安全事故的处理
建设工程施工现场职业健康安全与环境管理要求
施工现场文明施工的要求
施工现场环境保护的要求
大气污染防治
水污染防治
噪声污染防治
固体废物处理
施工现场职业健康安全卫士的要求
建设工程合同与合同管理
建设工程施工招标与投标
施工招标
施工投标
合同谈判与签约
建设工程合同的内容
施工承包合同的内容
施工承包合同示范文本
施工承包合同文件
物资采购合同的内容
交货日期
施工专业分包合同的内容
承包人责任、义务
专业分包人责任、义务
施工劳务分包合同的内容
承包人的主要义务
劳务分包人的主要义务
工程总承包合同的内容
工程监理合同的内容
工程咨询合同的内容
合同计价方式
单价合同
单价优先
总价合同
固定总价
变动总价
成本加酬金合同
成本价固定费用合同
成本加固定比例费用合同
成本加奖金合同
最大成本加费用合同
工程自序合同
计算方法
费用构成
合同计价
建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保
施工合同分险管理
工程保险
工程担保
担保的概念
担保的方式
工程担保
投标担保
预付款担保
履约担保
支付担保
建设工程施工合同实施
施工合同的分析
施工合同的交底
施工合同实施控制
施工合同跟踪
合同实施的偏差分析
合同实施偏差处理
工程变更管理
施工分包管理方法
施工合同履约过程中的诚信自律
建设工程索赔
索赔依据
索赔方法
索赔费用计算
工期索赔计算
国际建设工程施工承包合同
国际常用的施工承包合同条件
施工承包合同争议的解决方式
协商解决
调解
仲裁
DBA(争端裁决委员会)
建设工程项目信息管理
建设工程项目信息管理的目的和任务
项目信息管理的目的
项目信息管理的任务
信息管理手册
信息管理部门的工作任务
应重视基于互联网的信息处理平台
建设工程项目信息的分类、编码和处理方法
项目信息的分类
项目信息编码的方法
项目信息处理的方法
建设工程管理信息化及建设工程项目管理信息系统的功能
工程管理信息化
工程项目管理信息系统的功能
投资
成本
进度
合同
建设工程经济
工程经济
资金时间价值的计算及应用
利率的计算
影响资金时间价值因素
资金是使用时间(正比)
资金数量的多少(正比)
资金投入和回收的特点(晚投早收)
资金周转速度(正比)
影响利率高低的因素
利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低,并随之变动,使利率的最高界限
借贷资本的供求情况。借贷资本供过于求,利率下降;反之,求过于供,利率上升
借出资本要承担的风险,风险越大,利率越高
通货膨胀对利息的波动有直接影响,资金贬值往往会使利息无形中成本为负值
借出资本的期限长短。贷款期限长,利率就高;反之利率就低
单利和复利的计算
掌握计算
单利 指在计算利息时,仅用最初本金来计算,而不计入先前计息周期中所累积增加的利息(利不生利)
单利本利和=Px(1+nxi)
复利 指在计算某一计算周期的利息时,其先前周期上所累积的利息会再生利息(利生利、利滚利)
资金等值计算及应用
资金等值
不同时期,不同数额,但其“价值等效”的资金称为等值,又叫等效值
现金流量图的绘制
①以横轴为时间轴,向右延伸表示时间的延续;时间轴上的点称为时点,通常表示的是该时间单位末的时点;0表示时间序列的起点。
②对投资人而言,在横轴上方的箭线表示现金流入(或现金净流入),表示收益;在横轴下方的箭线表示现金流出(或现金净流出),即表示费用。
③在现金流量图绘制中,箭线长短只适当体现各时点现金流量的数值差异,并在各箭线上方(或下方)注明其现金流量的数值
④箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点
现金流量图的三要素:现金流量的大小(现金流量数额)、方向(现金流入或现金流出)和作用点(现金流量发生的时点)
终值和现值计算
名义利率和有效利率的计算
技术方案经济效果评价
经济效果评价指标体系
盈利能力静态分析指标:总投资收益率、资本金净利润率、静态投资回收期
盈利能力动态分析指标:财务净现值、财务内部收益率
偿债能力分析指标:资产负债率、借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、流动比率和速动比率
投资收益率分析
投资回收期分析
各年收益相等
P=I/A,即:技术方案总投资I/技术方案每年的净收益A
各年的净收益不同
财务净现值分析
概念:把整个计算期间内各年所发生的净现金流量都这先导技术方案开始实施时的现值之和
判别准则
FNPV>0,说明该技术方案除了满足基准收益率要求的盈利之外,还能得到超额收益,可行;
FNPV=0,说明该技术方案基本能满足基准收益率要求的盈利水平,可行;
FNPV<0,说明该技术方案不能满足基准收益率要求的盈利水平,不可行。
财务内部收益率
概念:对常规技术方案,财务内部收益率其实质就是使技术方案在整个计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率
判别准则:FIRR≥ic,则技术方案在经济上可行;若FIRR<ic,则技术方案在经济上不可行
基准收益率
及基准收益率也称基准折现率,是企业或行业投资者以动态的观点所确定的、可接受的技术方案最低标准的收益水平
影响因素:资金成本、投资的机会成本、投资风险、通货膨胀。从代价补偿的角度,确定基准收益率的基础是资金成本和机会成本,而投资风险和通货膨胀则是必须考虑的影响因素
偿债能力分析
偿还贷款的资金来源:可用于归还借款的利润、固定资产折旧、无形资产及其它资产摊销费和其他还款资金来源
利息备付率=息税前利润(EBIT)/当期应付利息(PI);偿债备付率=各年可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX)/当期应付息金额(PD)
技术方案的不确定性分析
不确定性分析
盈亏平衡分析
B=S-C=(P-Tu)xQ-CuxQ-CF
利润=产品销售价格X产品销量-单位产品营业中税金及附加X产销量-单位产品变动成本X产销量-固定成本
产销量表示的盈亏平衡点BEP(Q)=BEP(Q)=CF/(P-Cu-Tu)
生产能力利用率的盈亏平衡点BEP(%)=BEP(Q)/Qd=CF/(Sn-CV-T)X100%
盈亏平衡点越低。达到此点的盈亏平衡产销量就越少,技术方案投产后盈利的可能性越大,适应市场变化的能力越强,抗风险能力也越强。
敏感性分析
单因素敏感性分析的步骤:确定分析指标→选择不确定性因素→分析每个不确定性因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况→确定敏感性因素→选择方案
判别准则:SAF>0,表示评价指标与不确定因素同方向变化;SAF<0,表示评价指标与不确定因素反方向变化。|SAF|越大,表明评价指标A对于不确定因素F越敏感;反之,则不敏感。
临界点:是允许不确定因素向不利方向变化的极限值。临界点越低,说明因素对技术方案经济效果指标影响越大,技术方案对该因素就越敏感。
技术方案现金流量表的编制
现金流量表绘制
技术方案现金流量表
投资现金流量表是以技术方案唯一独立系统进行设置的。它以技术方案建设所需的总投资作为计算基础
资本金现金流量表是从技术方案权益投资者整体(及项目法人)角度出发,以技术方案资本金作为计算的基础,把借款本金偿还和利息支付作为现金流出,用以计算资本金财务内部收益率,反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力,用以比选融资方案,为投资者投资决策、融资决策提供依据
投资各方现金流量表是分别从技术方案各个童子这的角度出发,以投资者的出资额作为计算的基础,用以计算技术方案投资各方财务内部收益率
财务计划现金流量表反映技术方案计算期各年的投资、融资及经营活动所产生的现金流入和流出,用于计算净现金流量和累计盈余资金,分析技术方案的财务生存能力
现金流量表构成要素
基本要素:营业收入、投资、经营成本、税金。
总成本费用=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费用(利息支出)+其他费用;
经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用。
设备更新分析
设备磨损与补偿
设备磨损:第一种有形磨损、第二种有形磨损,第一种无形磨损和第二种无形磨损
补偿方式:大修理、现代化改装、更新
设备更新方案的必须按原则
1.设备更新分析影展在客观的立场分析问题
2.不考虑沉没成本。沉没成本=设备账面价值-当前市场价值=(设备原价-历年折旧费)-当期那市场价值
3.逐年滚动比较
设备更新实际的确定方法
设备寿命
自然寿命:指设备从投入使用开始直到因物质磨损严重而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间。
技术寿命:主设备从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间,也即是指设备在市场上维持其价值的时间。
经济寿命:指设备从投入使用开始到继续使用在经济上不合理而被更新所经历的时间。
经济寿命两种计算方法
年平均使用成本部(最小对应年限)=年资产消耗成本+年运行成本
低劣化值计算法
设备租赁与购买方案的必选分析
融资租赁:租赁双方承担确定时期的住房和付费义务,而不得任意中止和取消租约,贵重的设备(如重型机械设备等)宜采用这种方法; 经营租赁:租赁双方的任何一方可以随时以一定方式在通知对方后的规定期限内取消或中止租约,临时使用的设备(如车辆、仪器等)通常采用这种方式。
设备租赁与设备购买相比的优越性和不足之处
附加率算租金:R=P/N+PX(i+r)
价值工程在工程建设中的应用
提高价值的途径
价值工程的特点:①价值工程的目标,是以最低的寿命周期成本,使产品具备它所必须具备的功能;②价值工程的核心,是对产品进行功能分析;③价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑;④价值工程强调不断改革和创新;⑤价值工程要求将功能定量化;⑥价值工程是以集体智慧开展的有计划、优质、有领导的管理活动。
价值提升的途径:双向型、改进型、投票型、牺牲型
价值工程在工程建设中的应用
三新方案的技术经济分析
选择原则:
①技术上先进、可靠、安全、适用;②综合效益上合理。
技术分析
①增量投资收益率法=(C1-C2)/(I2-I1),R(2-1)≥基准投资收益率时,新方案是可行的,当R(2-1)<基准投资收益率时,新方案是不可行的。 ②折算费用法(1)在采用方案要增加投资时,Zj=Cj+Pj*Rc;选择年折算费用最小的方案(2)采用方案不增加投资时,Cj=CFj+CujQ;选择生产成本最小的方案。 ③综合分析法分为简单评分法和加权评分法。
工程财务
财务会计基础
财务会计工作基本内容
财务会计具有核算和监督两项基本职能
会计要素包括:资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润
会计要素的计量属性
历史成本
资产,按照购置时实际支付的现金或付出的代价的公允价值 负债,按照因承担现时义务而实际收到的款项或合同金额,或预期需要支付的现金计量
重置成本
资产,按照现在购买合同或者相似资产所支付的现金或现金等价物计量。 负债,按照现在偿付该项债务所需支付的现金或者现金等价物的金额计量。
可变现净值
资产按照现在正常对外销售收到的现金或现金等价物进行计量,扣减成本。
现值
资产,按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额。 负债,按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出的折现金额计量。
公允价值
资产和负债按照公平有序的市场交易中,平等自愿的价格进行计量
会计核算的基本前提
会计核算基本假设:会计主体架设、持续经营假设、会计分期假设和货币计量假设。
会计核算基础
收付实现制:是以收到或支付的现金作为确认收入和费用等的依据
权责发生制:凡事淡其已经实现的收入和已经发生或者应当负担的费用,无论款项(货币)是否收付,都应当作为当期的收入和费用;凡是不属于当期的收入和费用,即使款项在当期收付,也不应作为当期的收入和费用
会计等式及应用
静态会计等式:资产=负债+所有者权益
动态会计等式:收入-费用=利润
综合会计等式:资产=负债+(所有者权益+收入-费用)
成本与费用
企业指出的类别
资本性支出、收益性支出(费用)、营业外支出、利润分配支出
费用及其特点
费用具有以下特点: 1.费用是企业日常活动中发生的经济利益的流出,而不是偶发的。 2.费用可能表现为资产的减少,或负债的增加,或者兼而有之。 3.费用将引起所有者权益的减少,但与企业所有者分配利润时的支出无关。 费用只包括本企业经济利益的流出,而不包括为第三方或者客户代付的款项及偿还债务支出。
按经济用途费用分类
生产费用
直接费:人工费、材料费、机械使用费和其他直接费
间接费
期间费用
财务费:是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保所发生的的费用。包括:利息支出、汇兑损失、相关手续费(不包括发行股票、可转化债券所支付手续费)、其他财务费。
固定资产折旧方法
平均年限法:固定资产年折旧额=固定资产应计折旧额/固定资产预计使用年限
工作量法:单位工作量折旧额=计折旧额/预计总工作量
双倍余额递减法:是在固定资产使用年限后两年之前的各年,不考虑固定资产预计净残值的情况下,根据每年年初固定资产净值和双倍的年限平均法折旧率计算固定资产折旧额,而在最后两年按年限平均法计算折旧额的一种方法。
年数总和法:将固定资产的原值减去净残值后的净额乘以一个逐年递减的分数计算每年折旧额的一种方法。
收入
特点
从企业的日常活动中产生,而不是从偶发的交易或事项中产生
可能表现为企业资产的增加,也可能表现为企业负债的减少,或者二者兼而有之
能导致企业所有者权益的增加,收入是与所有者投入无关的经济利益的总流入
只包括本企业经济利益的流入,不包括为第三方或客户代收的款项
分类
按性质:建造(施工)合同收入、销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入
按营业主次:主营业务收入和其他业务收入两部分
建造(施工)合同收入核酸
建造(施工)合同特征:现有买主,后有标的、建设期长、体积大造价高、一般为不可取消合同
建造合同的分立和建造合同的合并满足条件
建造(施工)合同收入内容:初始收入、因合同变更、索赔、奖励等形成的收入
合同结果能够可靠估计的标准(固定造价合同和成本加成合同)
完工百分比法
根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例
根据已经完成的合同工程量占合同预计总工程量的比例
根据已完成合同工作的技术测量确定
当期完成建造(施工)合同收入的确认 当期确认的合同收入=实际合同总收入-以前会计期间累计已确认的收入
当期未完成:资产负债表日建造(施工)合同收入的确认 当期确认的合同收入=(合同总收入x完工进度)-以前会计期间累计已确认的收入
利润
利润的计算
营业利润=营业收入-营业成本(企业费用)-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益(损失为负)+投资收益(损失为负)
利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出
净利润=利润总额-所得税费用
利润分配
税后利润分配顺序:①弥补公司以前年度亏损;②提取法定公积金;③经股东会或者股东大会决议提取任意公积金;④向投资者分配的利润或股利;未分配利润。
所得税
所得税=应纳税所得额X所得税税率
收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额
企业财务报表
构成和列报的基本要求
报表由报表本身及其辅助两本粉构成,附注是财务报表的有机组成部分。报表至少应担包括:资产负债表、现金流量表、所有者权益(或股东权益)变动表
列报的基本要求:(1)-(9)项,详见教材
资产负债表
由资产、负债、所有者权益构成
采用账户式结构板,报表分为左右结构,左边列示资产;右边列示负债和所有者权益
作用
利润表
由收入、费用、利润构成
我国采用的是多步式利润表
作用
现金流量表
现金等价物满足条件:①期限短;②流动性强;③易于转换为已知金额的现金;④价值变动风险少。
现金等价物包括:(1)从购买日起三个月到期或清偿的国库券;(2)货币市场基金;(3)可转换定期存单;(4)银行本票;(5)银行承兑汇票。(企业短期购入的可流通的股票不属于现金等价物)
经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量区分
财务分析
财务常用的方法:趋势分析法、比率分析法和因素分析法
基本财务比率的计算和分析
偿债能力比率:流动比率、速动比率、资产负债率、产权比率、权益乘数。
营运能力比率:总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率
盈利能力比率:盈利净利率、净资产收益率和总资产净利率
发展能力率:营业增长率、资本积累率
杜邦财务分析体系
是以净资产收益率为核心指标,以总资产净利率和权益乘数为两个方面,重点揭示企业获利能力及权益乘数对净资产收益率的影响
筹资管理
筹资主体
企业筹资
内院筹资:①企业自有资金;②应付税息;③未使用或者未分配专项基金。
外源筹资
①权益筹资包括普通股和优先股筹资 ②债务筹资包括借款筹资和债券筹资 ③混合筹资主要包括可转换债券和认股权证
直接筹资:发行股票和企业债券筹资 间接筹资:向商业银行申请贷款,委托信托公司进行智能股权化筹资
项目融资
特点:以项目为主体、有限追索贷款、合理分配风险投资、项目资产负债表之外的融资、灵活的信用结构。
筹资方式
短期筹资
特点:筹资速度快、筹资弹性好、筹资成本较低、筹资风险高。
方式
商业信用:应付账款(放弃现金折扣成本)、应付票据、预收账款。
短期借款(借款利息支付方式收款法、贴现法和加息法)
长期筹资
长期负债筹资:长期借款筹资、长期债券筹资、融租租赁和可转换债券
长期股权筹资:优先股股票筹资、普通股股票筹资和认股权证筹资
资金成本计算
个别资金成本(债务资金)=利率X(1-25%)/(1-筹资费用率)
综合资金成本=∑第i钟个别资本占全部资金的比重X第i种个被资金成本
资本结构分析与优化
流动资产财务管理
现金管理目标
企业置存现金的原因主要是:满足交易性需要、预防性需要和投机性需要。 企业现金管理的目标,就是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择,以获取最大的长期利益。
现金管理的方法
力争现金流量同步、使用现金浮游量、加速收款、推迟应付款的支付。
最佳县级持有量
企业持有的现金,将会有三种成本:机会成本、管理成本、短缺成本,上述三项成本之和最小的现金持有量,就是最佳现金持有量。
存货的财务管理
存货的总成本=取得成本+储存成本+缺货成本
ABC分析:A类种类虽然较少,但占用资金较多,实施严格控制。C类种类繁多,但占用资金很少,可凭经验确定进货量。B类介于A类和C类,管理中根据实际情况采取灵活措施。
工程估价
建设项目总投资
建设项目总投资费用项目组成
建筑安装工程费用项目组成
建筑安装工程费用计算
增值税计算
设备购置费计算
工程建设其他费用项目组成
预备费计算
资金筹措费计算
建设工程定额
建设工程定额的分类
按生产要素:人工定额、材料定额、施工机械台版使用定额
按编制程序和用途:施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标
人工定额的编制
材料消耗定额
施工机械台班使用定额的编制
预算定额及其基价的编制
建设工程项目设概算
设计概算的内容合作用
设计概算编制步骤
设计概算编制方法
设计概算的审查内容
建设工程项目施工图预算
施工图预算对建设单位和施工单位的作用
施工图预算编制内容
施工图预算的编制方法
施工图预算的审查方法
工程量清单编制
工程量清单计价
计价的基本过程
计价的方法
招标控制价的编制方法
投标报价的编制方法
计量与支付
工程计量
合同价款的调整
法律法规变化
工程量清单缺项
工程量偏差
市场价格波动引起的调整
暂估价
不可抗力
提前竣工
工程变更价款的确定
施工索赔与现场签证
预付款及期中支付
竣工结算与支付
质量保证金的处理
合同价款的纠纷
国际工程投标报价
国际工程投标报价的程序
国际工程投标报价的组成
单价分析和标价汇总的方法
国际工程投标报价的技巧
报价可高一些的工程
报价可低一些的工程
适当运用不平衡报价法
国际工程投标报价决策的影响因素
影响因素
策略
水利水电
水利水电工程技术
水利水电工程勘测与设计
工程勘测
测量仪器的使用
1.微倾水准仪的使用步骤: 安置仪器和粗平(圆水准气泡居中)→调焦和照准(十字丝与直尺重合)→精平(管水准气泡居中)→读数
水准仪
精度
普通(DS3、DS10)
“3”表示每公里往返测量误差中数的偶然中误差不超过±3mm
精准(DS02、DS1)
结构形式
微倾水准仪
自动安平水准仪
激光水准仪
数字水准仪(电子水准仪)
2.经纬仪使用步骤: 对准(垂球对准测站点)→整平(使气泡居中)→照准(目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标)→读数
经纬仪
精度
DJ05、DJ1、DJ2、DJ6、DJ10
“0.5”表示一测回方向观测中误差不超过±0.5
度盘和读数方式
游标经纬仪、光学经纬仪、电子经纬仪
3.电磁波测距仪
微波测距仪
激光测距仪、红外测距仪
统称光电测距仪
精度分为四级,由高到低为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。测距分为短程(L≤3km)、中程(3km<L≤15km)、远程(L>15km)
4.全站仪
5.卫星定位系统
6.水准尺
主尺
黑面尺(黑白相间)
起始位“0”
辅助尺
红面尺(红白相间)
起始“4687/4787”
二等水准测量使用因瓦水准尺,尺长为3m
比例尺
大(精度高)——1:500~1:10000
小于1万
中——位于两者之间
小于10万
小(精度低)——1:25000~1:1000000
小于100万
施工放样
数据准备——根据设计图纸、有关观数据及使用的控制成果,计算站点放样数据,绘制放样草图
所有数据、草图均应经两人独立计算与校核
平面位置放样方法
直角交会法
极坐标法
角度交会法
距离交会法
高程放样方法
水准测量法
误差要求不大于±10mm的部位,应采用水准测量法
光电测距三角高程法
加入地球曲率的改正,并校核相邻点的高程
解析三角高程法
视距法(经纬仪)
采用经纬仪代替水准仪进行工程放样时,应注意以下两点: (1)放样点离高程控制点不得大于50m。 (2)必须用正倒置镜置平法读数,并取正倒镜读数的平均值进行计算。
仪器、工具的检验
仪器
经纬仪的三轴误差、指标差、光学对中误差,以及水准仪的/角,应经常检验和 校正。
光电测距仪的照准误差(相位不均匀误差)、偏调误差(三轴平行性)及加常数、 乘常数,一般每年进行一次检验。
工具
钢带尺应通过检定,建立尺长方程式。
水准标尺应测定红黑面常数差和标尺零点差。标尺标称常数差与实测常数差超过 1.0mm时,应采用实测常数差;标尺的零点差超过0.5mm时,应进行尺底面的修理或在 高差中改正。
塔尺应检查底面及结合处误差。
垂球应检查垂球尖与吊线是否同轴。
开挖工程测量
开挖工程测量的内容
开挖地区原始地形图和原始断面图的测量
开挖轮廓点放样
开挖竣工地形、断面测量和工程量计算
开挖工程细部放样
方法
极坐标法、测角前方交会法、后方交会法等(基本的方法主要是极坐标法和测角前方交会法)
丈量距离
用钢尺或经过比长的皮尺丈量(不超过一尺段为宜)
在高差较大地区,可丈量斜距加倾斜改正
用视距法测定(其视距长度不应大于50m)
预裂爆破放样,不宜采用视距法
用视差法测定(端点法线长度不应大于70m)
开挖工程细部放样,需在实地放出控制开挖轮廓的坡顶点、转角点或坡脚点,并用醒目的标志加以标定。
断面测量和工程量计算
开挖工程动工前-必须实测开挖区的原始断面图或地形图
开挖过程中-应定期测量收方断面图或地形图
开挖工程结束后-必须实测竣工断面图或竣工地形图,作为工程量结算的依据
两次独立测量同一区域的开挖工程量其差值小于5%(岩石)和7%(土方)时,可取中数作为最后值
施工期间的外部形变监测
选点
基点
变形区以外稳固的基岩上
工作基点一般应建造具有强制归心的混凝土观测墩。
至少一组,每组不少于三个(垂直)
测点
测点应与变形体牢固结合,并选在变形幅度大、变形速率大的部位,且能控制变形体的范围
滑坡——宜设在滑动量大、滑动速动快的轴线方向和滑坡前言区等部位
高边坡稳定监测——宜呈断面形式布置在不同高程面上,其标志应明显可见,尽量做到无人立标。
采用视准线监测的围堰变形点,其偏离视准线的距离不应大于20mm。垂直位移测点宜与水平位移测点合用。
围堰变形观测点的密度,应根据变形特征确定:险要地段20〜30m布设一个测点;一般地段50〜80m布设一个测点。
山体/建筑物裂缝——应埋设在裂缝两侧。标志的形式应专门设计。
观测方法
1.滑坡、高边坡稳定监测:交会法; 2.水平位移监测:视准线法 3.垂直位移观测:水准观测法,也可采用满足精度要求的光电测距三角高程法; 4.地基回弹观测:水准仪与悬挂钢尺相配合的观测方法。
资料整理
竣工测量
内容和方法
开挖竣工测量
填筑竣工测量
过流部位的形体测量
测量误差
产生的原因
人的原因
仪器的原因
外界环境的影响
分类与处理原则
分类
系统误差(在相同的观测条件下,对某一量进行一系列的观测,如果出现的误差 在符号和数值上都相同,或按一定的规律变化,这种误差称为“系统误差”。)
偶然误差(在相同的观测条件下,对某一量进行一系列的观测,如果误差出现的 符号和数值大小都不相同,从表面上看没有任何规律性,这种误差称为“偶然误差”。)
粗差(由于观测者粗心或者受到干扰造成的错误)
误差处理原则
粗差是大于限差的误差,是由于观测者的粗心大意或受到干扰所造成 的错误。错误应该可以避免,包含有错误的观测值应该舍弃,并重新进行观测。
资料整编
地质
地质构造及地震
地质构造(按结构)
倾斜构造
褶皱构造
背斜
波峰
向斜
波谷
断裂构造
节理
劈理
断层
地震
天然
构造、火山、陷落
人工
爆破、陨石坠落、水库蓄水
边坡
常见边坡破坏
松弛张烈
是指由于临谷部位的岩体被冲刷侵蚀或人工开挖,使边坡岩体失去约束, 应力重新调整分布,从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的 拉张裂隙,一般称为边坡卸荷裂隙。
蠕变
是指边坡岩(土)体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的 现象,有表层蠕动和深层蠕动两种类型。
分表层和深层
崩塌
是指较陡边坡上的岩(土)体在重力作用下突然脱离母体崩落、滚动堆积于坡 脚的地质现象。在坚硬岩体中发生的崩塌也称岩崩,而在土体中发生的则称土崩。
滑坡
是指边坡岩(土)体主要在重力作用下沿贯通的剪切破坏面发生滑动破坏的现 象。在边坡的破坏形式中,滑坡是分布最广、危害最大的一种。它在坚硬或松软岩层、陡 倾或缓倾岩层以及陡坡或缓坡地形中均可发生。
分布最广、危害最大
过渡类型
塌滑
错落
倾倒
泥石流也是一种边坡破坏类型
土质基坑工程地质问题
边坡稳定
采取措施:设置合理坡度、设置边坡护面、基坑支护、降低地下水位
基坑降排水
明排法
适用条件
(1)不易产生流砂、流土、潜蚀、管涌、淘空、塌陷等现象的黏性土、砂土、碎石土的地层。
(2)基坑地下水位超出基础底板或洞底标高不大于2.0m。
人工降水
轻型井点
适用条件
(1 )黏土、粉质黏土、粉土的地层。
(2) 基坑边坡不稳,易产生流土、流砂、管涌等现象
(3) 地下水位埋藏小于6.0m,宜用单级真空点井;当大于6.0m时,场地条件有限宜 用喷射点井、接力点井;场地条件允许宜用多级点井。
管井井点
适用条件
(1 )第四系含水层厚度大于5.0m。
(2)含水层渗透系数尺宜大于1.0m/d。
工程设计
水利水电工程等级划分
等别划分
根据工程规模、效益和经济社会中的重要性
级别划分
水工建筑物
永久性
主要建筑物
次要建筑物
临时性(导流建筑物)
永久性水工建筑级别
水库大坝
超过以下指标,提高一级
超过其级别提一级, 但洪水标准不提高。
水库工程中最大高度超过200m的大坝建筑物,其级别应为1级。 其设计标准应专门 研究论证,并报上级主管部门审查批准。
拦河闸永久性水工建筑物级别
拦河闸永久性水工建筑物的级别,应根据其所属工程的等别按表1F411021-2确定。 按表1F411021-2规定为2级、3级,其校核洪水过闸流量分别大于5000m3/s、1000m3/s 时,其建筑物级别可提高一级,但洪水标准可不提高。
堤防工程
堤防工程比较特殊,根据防洪标准确定工程级别。 分洪道(渠)、分洪与退洪控制闸永久性水工建筑物级别,应不低于所在堤防永久性水工建筑物级别。
临时性水工建筑物
洪水标准
山区、丘陵区水库工程永久性水工建筑物的洪水标准
平原区、滨海区水库工程永久性水工建筑物的洪水标准
水库大坝施工期洪水标准表
水库工程导流泄水建筑物封堵后坝体洪水标准
拦河闸、挡水闸永久性水工建筑物洪(潮)水标准
临时性水工建筑物洪水标准
抗震设防标准
工程抗震设防类别
应根据重要性、工程场地基本烈度
水库特征水位及特征库容
特征水位
校核水位
水位。指水库遇大坝的校核洪水时,在坝前达到的最高水位。它是水库在 非常运用校核情况下允许临时达到的最高洪水位,是确定大坝顶高程及进行大坝安全校核 的主要依据。
设计水位
水位。指水库遇大坝的设计洪水时,在坝前达到的最高水位。它是水库在 正常运用设计情况下允许达到的最高洪水位,也是挡水建筑物稳定计算的主要依据。
防洪高水位
指水库遇下游保护对象的设计洪水时,在坝前达到的最高水位。只有水库承担下游防洪任务时,才需确定这一水位。
正常蓄水位水位(正常高水位、设计蓄水位、兴利水位)
位)。指水库在正常运用的情况 下,为满足设计的兴利要求在供水期开始时应蓄到的最高水位。它决定水库的规模、效益 和调节方式,在很大程度上决定水工建筑物的尺寸、形式和水库的淹没损失,是水库最重 要的一项特征参数,也是挡水建筑物稳定计算的主要依据。
防洪限制水位(汛前限制水位)
指水库在汛期允许兴利的上限水位,也是水库 汛期防洪运用时的起调水位。
死水位水位(设计低水)
指水库在正常运用的情况下,允许消落到的最低水位。 水库正常蓄水位与死水位之间的变幅称为水库消落深度。
天然河道枯水位线
特征库容
静库容
指坝前某一特征水位水平面以下的水库容积
总库容
指最高洪水位以下的水库静库容
校核洪水位-库底
调洪库容
指校核洪水位至防洪限制水位之间的水库
校核洪水位-防洪限制水位
防洪库容
指防洪高水位至防洪限制水位之间的水库
防洪高水位-防洪限制水位
结合库容(重叠库容、公用库容)
指防洪库容与兴利库容重叠部分的库容
正常蓄水位-防洪限制水位
兴利库容(有效库容、调节库容)
指正常蓄水位至死水位之间的水库
正常蓄水位-死水位
死库容(垫底库容)
指死水位以下的水库容积
死水位-库底
消落深度
正常蓄水位-死水位
水利水电工程合理使用年限及耐久性
合理使用年限
水利水电工程合理使用年限
水利水电工程各类永久性水工建筑的合理使用年限
1级、2级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为50年,其他级别的永久性水工建筑物闸门的合理使用年限应为30年。
建筑物的合理使用年限不应超过工程合理使用年限
耐久性
水工建筑物所处的侵蚀环境类别
混凝土保护层最小厚度
结构受力状况
结构载荷
永久
自重、压力、预应力锚固
可变
静水压力、扬压力、浪压力、风载荷、温度载荷
偶然
地震载荷、校核洪水时的静水压力、有排沙设施时的淤砂压力
抗滑稳定分析
渗流
土石坝
①确定渗流的主要系数-渗流流速与坡降
②确定浸润线的位置
③确定渗流量
方法:水力学法、流网法
闸基
①计算水闸闸基地下轮廓线各点的渗透压力
②渗透坡降
③渗透流速及渗流量
方法:直线比例法(精度较低)、流网法(较好的计算精度)、改进阻力系数法(精度较高)
建筑材料的应用
分类
无机材料(矿物质材料)
无机非金属材料(矿物质材料)
无机胶凝材料
气硬性
只能在空气中硬化,并保持或继续提高其强度
石灰、石膏、水玻璃
水硬性
不仅能在空气中而且能更好地在水中硬化
水泥
天然石料
火成岩(岩浆岩)
花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩
水成岩(沉积岩)
石灰岩、砂岩
变质岩
片麻岩、大理岩、石英岩
烧土与熔融制品
烧结砖、陶瓷、玻璃
金属材料
黑色金属
钢、铁
有色金属
黑色金属以外的金属及其合金材料
有机材料
沥青材料
植物材料
合成高分子材料
复合材料
水泥
类型
通用
硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤 灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥
专用
中低热水泥、大坝水泥、道路水泥
特性
快硬硅酸盐水泥、抗硫酸盐水泥、膨胀水泥
通用硅酸盐水泥密度一般为3100〜3200kg/m³,初凝时间不得早 于45min,终凝时间不得迟于600min。
检验要求
出厂质量证明
厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、安定性等
28d强度证明书
应复试(检)
承重,无出厂证明
存储超3月(快硬超1月)
有怀疑
进口
水泥砂浆
和易性
流动性
沉入度
保水性
分层度
砂浆的 分层度以1~2cm为宜
水泥混凝土
和易性
流动性
黏聚性
保水性
坍落度的大小反映了混凝土拌合物的和易性
强度
抗压、抗拉、抗弯及抗剪(以抗压强度最大)
试块-15cm,养护28d(从搅拌加水始),抗拉强度一般约抗压强度的10%左右
耐久性
抗渗性(W2、W4······)
W2表示混凝土能抵抗0.2MPa的水压力而不渗水
抗冻性(F50、F100······)
F50表示经50次冻融循环作用而不严重降低强度(抗压强度下降不超过25%,重量损失不超过5%)的性能
抗冲磨性
抗侵蚀性
抗碳化性
不同部位混凝土要求
Ⅰ区
上下游最高水位表层
抗冻性
Ⅱ区
上下游最高水位与最低水位之间的表层
抗冻性、强度、抗渗性、抗侵蚀性
Ⅲ区
上下游最低水位以下表层
抗渗性、强度,地热、抗侵蚀性
Ⅳ区
靠近坝基部位
强度、地热
Ⅴ区
坝体内部
地热、低强度
Ⅵ区
水流通过部位
抗冲磨性、抗侵蚀性、抗冻性
混凝土的配合比
水胶比
水/水泥(+其他胶凝材料)
砂率
砂/石子(+砂)
浆骨比
水泥浆/集料(砂+石)
集料
混凝土细集料(0.16~5mm)
粗砂(3.7~3.1)/中砂(3.0~2.3)/细砂(2.2~1.6)/特细砂(1.5~0.7)
按细度模数F·M
混凝土粗集料(>5mm)
特大石——150~80/120~80mm
大石——80~40mm
中石——40~20mm
小石——20~5mm
粗集料的最大粒径:不应超过钢筋净间距的2/3、构件断面最小边的1/4、素混凝土板厚的1/2。 几种粒径组合:最大粒径40mm-D20、D40;最大粒径80mm-D20、D40、D80;最大粒径为150(120)mm-D20、D40、D80、D150(120)。
混凝土施工质量控制(全过程)
(1)原材料
(2)拌合
重点:未凝固的混凝土质量,试件强度
(3)浇筑
仓面——坍落度;是否初凝;温度。
(4)硬化混凝土的检测
物理
超声波、射线、红外线-检测裂缝、孔隙和弹模系数等
钻孔压水
对芯样进行抗压、抗拉、抗渗等各种试验
钻孔取样
对芯样加工后进行试验
由埋设在水工建筑物内的仪器
温度计、测缝针、渗压计、应力应变计、钢筋计等观测建筑物各种性状的变化
(5)混凝土施工质量评定
保证率
设计强度是否有足够的保证率
均匀性
强度的均匀性是否良好
建筑钢材
强度和变形指标
屈服强度
有物理屈服点
屈服强度
极限强度
伸长率
冷弯性能
热轧钢筋
无物理屈服点
测定后三项(钢丝、钢绞线、热处理钢筋)
塑性性能
伸长率
冷弯性能
钢筋检验
出厂质量证明或试验报告单,每捆挂标牌(生产厂家、生产日期、牌号、产品批号、尺寸)
60t同一炉(批)号、同一规格尺寸的钢筋为一批
随机选取2根,一个抗拉试件和一个冷弯试件,不得在同一根钢筋上取两个或以上用途的试件。 取样时,端部先截取500mm再取样。钢号不明,不得少于6组。
水工纤维混凝土
纤维混凝土
钢纤维
长度宜12~60mm、直径宜0.2~0.9mm、长径比宜30~80
合成纤维
长度宜3~65mm、直径宜5~100um、粗纤维直径大于100um
拌合
强制性、一次拌合量不宜大于拌合设备额定搅拌量的80%、宜先干拌后湿拌、宜采用无碱速凝剂
原材料允许偏差
养护
质量检验
水力载荷
静水压力
扬压力
动水压力
浪压力
水压力
渗流分析
土石坝
闸基
渗透系数
渗透变形
管涌
土体内的细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出,致使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象
流土
非粘性土
土体内的颗粒群同时发生移动的现象
粘性土
土体发生隆起、断裂和浮动等现象
接触冲刷
接触流失
水流形态及消能方式
水流形态
恒定流与非恒定流
恒定流
流场中任何空间上所有的运动要素(如时均流速、时均压力、密度等) 都不随时间而改变的水流
非恒定流
流场中任何空间上有任何一个运动要素随时间而改变的水流
均匀流与非均匀流
均匀流
当水流的流线为相互平行的直线时的水流
非均匀流
当水流的流线不是相互平行的直线时的水流
可分为渐变流(近于平行)和急变流两种类型
层流与紊流
层流
紊流
管道
急流与缓流
急流
水深小于临界水深,弗汝德系数大于1
缓流
水深大于临界水深,弗汝德系数小于1
明渠水流
消能方式
底流消能
适用低水头、大流量、地质条件较差的泄水建筑物
水跃
挑流消能
适用坚硬岩基上的高、中坝
面流消能
适用中、低水头,工程尾水较深、流量、水位变幅小
消力戽(hu)消能
适用中、低水头,工程尾水较深、流量、水位变幅小
水垫消能
拱坝泄流采用坝顶泄流或孔口泄流方式
空中对冲消能
狭窄河谷
水利水电工程施工水流控制
导流与截流
施工导流
分期围堰导流
适用于
(1)导流流量大,河床宽,有条件布置纵向围堰
(2)河床中永久建筑物便于布置导流泄水建筑物
(3)河床覆盖层不厚
(4)有通航要求或冰凌严重的河道
导流
束窄河床导流
前期阶段
通过建筑物导流
底孔导流
坝体缺口导流
梳齿孔导流
厂房导流
后期阶段
一次拦断河床围堰导流(全段围堰法导流)
适用
枯水期流量不大,河道狭窄
阶段
初期
中期
后期
辅助导流
明渠导流
隧洞导流
涵管导流
施工截流
抛投块料截流步骤:戗堤进占→龙口形成→龙口范围加固(裹头)→合龙→闭气
方式
多戗堤法,宜先采用立堵截流方式;条件特殊,经论证可选用建造浮桥及栈桥平堵截流、定向爆破、建闸等其他截流方式
混合堵
立平堵
以端进法抛投进占戗堤,然后架桥截流
在岩质河床的工程上广泛应用
平立堵
先进行平抛护底,再立堵截流
特别适用于易冲刷的河床上截流
减小截流难度的技术措施
1.加大分流量,改善分流条件
2.改善龙口水利条件:双戗截流、三戗截流、宽戗截流、平抛垫底
3.增大抛投料的稳定性,减少块料流失
4.加大截流施工强度等
5.合理选择截流时段
导流建筑物及基坑排水
导流建筑物
围堰的类型
土石围堰
防渗结构形式
斜墙式
斜墙带水平铺盖式
垂直防渗墙式
灌浆帷幕式
混凝土围堰
宜建在岩石地基上
特点
挡水水头高、底宽小、抗冲击能力大、堰顶可溢流
宜优先选用重力式碾压混凝土结构。河谷狭窄且地质条件良好的堰址可采用混凝土拱围堰
钢板桩格形围堰
平面形式有
圆筒形格体
应用较多。可以建在岩基或非岩基上,也可做过水围堰
应用较多
扇形格体
花瓣形格体
装配式钢板桩
适用岩石地基或混凝土基座,最大挡水水头不宜大于30m
打入式钢板桩
适用于细砂砾石层地基,最大挡水水头不宜大于20m
围堰布置与设计
平面布置
土石围堰填筑材料
防渗、接头和防冲
围堰稳定及堰顶高程
土石围堰边坡稳定安全系数
不过水围堰堰顶安全加高下限值
堰顶高程应不低于设计洪水的静水位与波浪高度及堰顶安全加高值之和
土石围堰防渗体顶部在设计洪水静水位以上的加高值:斜墙式防渗体位0.8~0.6m;心墙式防渗体为0.6~0.3m
基坑排水
初期排水
①基坑积水;②堰体和堰基的渗水;③降雨量;④堰身及覆盖层中的含水量。
经常性排水
①围堰和地基在设计水头的渗水量;②覆盖层中的渗水量;③排水时的降水量;④施工弃水量。
地基处理
地基
分类
地基处理方法
(1)岩基处理适用方法有灌浆、局部开挖回填等。 (2)砂砾石地基处理的使用方法有开挖、防渗墙、帷幕灌浆、设水平铺盖等。 (3)软土地基处理的适用方法有开挖、桩地基、置换法、排水法、挤实法、高压喷射灌浆等。 (4)水闸基础遇开挖困难的淤泥、流沙时,适宜采用沉井基础。沉井是置于闸基内的筒状结构物,在平面上为矩形或四角修圆的矩形; (5)强夯是将重锤从高处自由落下产生的强大冲击力来夯实地基,对砂性土地基效果较好,夯点的平面一般为正方形或三角形; (6)大坝地基处理
灌浆施工要求
灌浆分类
帷幕灌浆
用浆液灌入岩体或土层的裂隙、孔隙,形成防水幕,以减少渗流量或降低扬压力的灌浆。
固结灌浆
用浆液灌入岩体裂隙或破碎带,以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆。
接触灌浆
通过浆液灌入混凝土与基岩或混凝土与钢板之前的缝隙,以增加接触面结合能力的灌浆。
接缝灌浆
通过埋设管路或其他方式将浆液灌入混凝土坝体的接缝,以改善传力条件增强坝体整体性的灌浆。
回填灌浆
用浆液填充混凝土与围岩或混凝土与钢板之间的空隙和孔洞,以增强围岩或结构的密实性的灌浆。
岩基灌浆时,一般先进行固结灌浆,后进行帷幕灌浆,可以抑制帷幕灌浆时地表抬动和冒浆。
灌浆方式和灌浆方法
灌浆方式
纯压式
循环式
灌浆方法
全孔一次灌浆法
灌浆孔的岩基段长小于6m
分段钻灌法
灌浆孔的岩基段长大于6m
帷幕灌浆
施工工艺
钻孔→裂隙冲洗→压水试验→灌浆→质量检查
钻孔
位置偏差不得大于10cm,孔深不应小于设计孔深,灌浆孔以较小直径为宜,但终孔孔径不宜小于56mm
裂隙冲洗和压水试验
自上而下分段进行压水试验
灌浆方式和灌浆方法
分序加密 三排孔-先下后上再中间,可分为二序 两排孔-先下后上,可二序或三序 单排-应为三序
灌浆压力和浆液变换
灌浆压力-通过灌浆试验确定;灌注时由稀至浓逐级变换
工程质量检查
压水试验、10%,14d、自上而下分段钻进、分段堵塞、分段压水试验、宜采用单点法
质量评定:坝体与基岩基础段透水率合格率100%,其余各段不小于96%,不合格试段透水率不超设计150%,且不集中;其他合理,可评合格
固结灌浆
分序加密
检测岩体弹性波波速的方法,检测可在灌浆结束14d后进行。 钻孔压水试验的方法,检测时间可在灌浆结束7d或3d后进行。
高压喷射灌浆
适用
淤泥质土、粉质黏土、粉土、砂土、砾石、卵石
基本方法
单管法
成桩直径0.5-0.9m
二管法
成桩直径0.8-1.5m
三管法
成桩直径1.0-2.0m
新三管法
适用于含较多密实性充填物的大粒径地层
喷射形式
旋喷
摆喷
定喷
工序
分排分序。先上后下再中间
质量检验
围井检查宜在围井的高喷射灌浆结束7d后进行,厚度较大的和深度较小的高喷墙可选用钻孔检查法。 如需开挖或取样,宜在14d后进行; 钻孔检查宜在该部位高喷灌浆结束28d后进行。
防渗墙施工技术
防渗墙的类型
桩柱型
槽孔型
混合型
成槽机械
施工程序
平整场地、挖导槽、做导墙、安装挖槽机械设备、制备泥浆如导槽、成槽、混凝土浇筑成墙
质量检查
包括工序质量检查和墙体质量检查。 工序质量检查应包括造孔、终孔、清孔、接头处理、混凝土浇筑(包括钢筋笼、预埋件、观测仪器安装预埋)等检查。 墙体质量检查应在成墙28d后进行,检查内容为必要的墙体物理学性能指标、墙段接缝和可能存在的缺陷。检查可采用钻孔取芯、注水试验或其他检测等方法。
土石方工程
土的分级
土分4级,岩石分12级
土方开挖
机械开挖
主要挖土机械
挖掘机、装载机、铲运机
闸坝基础人工开挖
预留20-30cm保护层
石方开挖
开挖方法
按照药室状态不同分为
钻孔爆破
浅孔爆破
孔径小于75mm、深度小于5m的钻孔爆破
深孔爆破
孔径大于75mm、深度大于5m的钻孔爆破
按照孔径大小和钻孔深度
硐室爆破
松动爆破
抛掷爆破
定向爆破
控制爆破技术
预裂爆破
光面爆破
基础开挖
自上而下分层开挖,主要采用深孔爆破
爆破公害
达到设计强度70%以前,其20m范围内不允许爆破
工程安全爆破距离是由爆破振动和飞石控制
土石坝工程
压实机械分为静压碾压、振动碾压、夯击
黏性土的填筑标准:①压实度②最优含水量 非黏性土的填筑标准:相对密度
压实参数:碾重、含水量、碾压遍数及铺土厚度,对于振动碾还应包括振动频率及行走速度
结合部位处理 (1)土砂平起;(2)坝身与混凝土结构物连接部位;(3)坝基结合面
堆石坝坝体分区 上游到下游有垫层区、过渡区、主堆石区、下游堆石区(次堆石区)
堆石坝的压实参数 碾重、行车速度、普料厚度、加水量、碾压遍数
面板养护 直到蓄水为止,或至少90d。
混凝土坝工程
混凝土生产与浇筑
拌合设备的生产能力:设备容量、台数与生产率。
混凝土养护:混凝土养护期间,不宜少于28d,有特殊要求的部位宜延长养护时间(至少28d)。混凝土养护时间的长短,取决于混凝土强度增长和所在结构部位的重要性。
大体积混凝土温控措施
一、混凝土温控术语
二、混凝土温控与监测
模板与钢筋
一、钢筋图
二、钢筋代换
三、钢筋连接
碾压混凝土坝的施工技术 施工特点
采用干贫混凝土;大量掺加分煤炭;减少水泥用量;采用通仓薄层浇筑;切缝;碾压密实
堤防与河湖整治工程
堤防工程
一、堤基清理的要求
分层回填处理
二、填筑作业面的要求
由地处开始逐层填筑,不得顺坡莆田
三、铺料作业的要求
砂石料采用后退法卸料
四、压实作业要求
平行于堤轴线
河湖整治工程
一、施工方法
分段施工情形
分条施工情形
分层施工情形
二、工程量计算
疏浚工程=设计工程量应为设计断面方量、计算超宽、计算超深工程量之和。 吹填工程=设计吹填方量与设计允许超填方量以及地基沉降量之和。
水闸、泵站与水电工程
水闸施工技术
水闸的分类及组成
水闸混凝土施工原则
先浅后深、先重后轻、先高后矮、先主后次
止水缝部位的混凝土浇筑
泵站与水电站的布置及机组安装
泵站的布置
水轮发电机组与水泵机组安装
水轮机的分类
反击式
混流式
轴流式
斜流式
贯流式
冲击式
水斗式
斜击式
双击式
水利水电工程施工安全技术
施工用电要求
高处作业
一级高处作业:2~5m;二级高处作业:5~15m; 三级高处作业:15~30m;特级高处作业:30m以上
特级高处作业:强风高处作业、异温高处作业、雪天高处作业、雨天高处作业、夜间高处作业、带电高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业
爆破作业
明挖爆破音响信号规定
预警信号
准备信号
起爆信号
解除信号
地下爆破
相向开挖30m以内时,装炮前应通知另一端暂停工作。相向开挖15m时,一端应停止掘进,单头贯通。
施工通风
自然通风
不超过40m的短洞
机械通风
压入式、吸出式
水利水电工程项目管理
水利水电建设程序
水利工程建设项目的类型和建设阶段划分
项目建议书
可行性研究报告
初步设计
施工准备
建设实施
生产准备
竣工验收
后评价
后评价内容
建设项目管理专项制度
“三项”制度
项目法人责任、招投标、建设监理
代建制
1阶段
2方案
3单位
4管理费
政府和社会资本合作
PPP项目实施程序
PPP项目后评价内容
水利工程施工准备阶段的工程内容
施工准备开工条件
可行性研究报告批准
投资计划下达或建设资金落实
环境影响评价文件批准
病险水工建筑物除险加固工程的建设要求
水库大坝安全鉴定
1时间
首次:竣工验收后5年
以后:每隔6~10年
2标准
水闸
一类闸
二类闸
三类闸
四类闸
大坝
一类坝
二类坝
三类坝
3蓄水安全鉴定
组织实施主体
鉴定范围
工作程序
水利水电工程施工分包管理
项目法人分包管理职责
推荐分包情形
指定分包情形
承包单位分包管理
转包
违法分包
出借借用信用资质
水利水电工程标准施工招标文件的内容
施工招标的条件与程序
1.发布招标公告(公共服务平台)2.组织踏勘现场(不得单独组织)3.招标文件澄清修改(17天)4.评标公示(3天)5.电子招标的要求
施工投标的条件与程序
施工投标条件
1资质
包括资质证书有效性和资质符合性两个方面的内容。
资质符合性要求必须满足类别、专业、级别和承包范围。
2财务状况
财务状况包括注册资本金、净资产、利润、流动资金投入等。
投标人应填报“近3年财务状况表”,并附财务会计报表。
3投标人业绩
指类似工程业绩、业绩的类似性包括功能、结构、规模、造价等。
投标人应填报“近5年完成的类似项目情况表”
4信誉
信用等级(三等五级)
5项目经理资格
注册,级别,业绩,B类,不得有在建工程,信用中国
施工投标的主要程序
1“金”
时间:在递交投标文件的同时
退还:签订合同后5个工作日内
2“异议“
时间
开标过程
时间
评标结果
时间
评标文件
3”不得“
投标人不得主动提出澄清、说明或补正;澄清、说明和补正不得改变投标文件和实质性内容
4电子投标的重要管理要求
合同管理
水利水电工程施工合同管理
资质发包人与承包的义务和责任
承包人项目经理要求
指派
短期离开
同意
通知
更换
同意
委派
替换
提供材料和工程设备
发包人
采购
验收
承包人
采购
验收
使用
合同管理
预付款
数额
一般为签约合同价的10%
预付
第一次
第二次
扣回
R=A(C-F1S)/(F2-F1)S
质保金
质保期满后30个工作日内退还
完工结算
申请单
价款
14天
价款
14天
完工付款证书
14天
支付
变更和索赔的处理方法和原则
变更
变更的估价原则
已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目,采用该子目的单价。
已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人按合同相关条款商定或确定变更工作的单价。
已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定变更工作的单价。
索赔
水利水电质量管理与事故处理
施工质量事故分类与事故报告
一般/较大/重大/特大
质量事故调查
事故调查分析处理程序
施工质量事故处理的要求
质量事故处理职责划分
水利工程建设安全生产管理
项目法人安全生产责任
事故隐患排查
直接判定
综合判定
五落实
改革发展责任
五到位
三同时
双随机一公开
水利安全生产信息报告与处置规则
信息分类
报告时限
信息处置
水利工程建设项目风险管理和安全事故应急管理
项目风险管理
风险分类
人员伤亡
经济损失
工期延误
环境影响
社会影响
风险处置方法
两大规,两小留,小大解,大小移
施工重大安全事故应急预案
水利生产安全事故应急预案
特大
重大
较大
一般
水利工程安全生产标准化要求
安全生产标准化
水利安全生产标准化等级
一级
二级
三级
文明建设工地评审
文明工地创建标准
创建与管理
申报
水力发电工程项目施工质量与安全管理
水利水电工程施工质量评定
施工质量检验的要求
质量检查
工程中检验不合格的项目处理规定
原材料、中间产品一次抽样检验不合格时,应及时对同一批次另取两倍数量进行检验,如仍不合格,则该批次原料或中间产品应当定位不合格,不得使用。
单元(工序)工程质量不合格时,应按合同要求进行处理或返工重做,并经重新检验且合格后方可进行后续工程施工。
混凝土(砂浆)试件抽样检验不合格时,应委托具有相应资质等级的质量监测机构对相应工程部位进行抽检。如仍不合格,由项目法人组织有关单位进行研究,并提出处理意见。
工程完工后的质量抽检不合格,或其他检验不合格的工程,应按有关规定进行处理,合格后才能进行验收或后续工程施工。
施工质量评定的要求
新规程有关施工质量优良标准
单位工程施工质量优良标准
施工质量评定工作组织要求
单元(工序)
分部
单位
单元工程质量等级评定标准
不划分工序的单元工程质量评定标准
合格
主控项目100%,一般项目70%合格(河道疏浚90%)
优良
主控项目100%,一般项目90%合格(河道疏浚95%)
水利工程验收
水利工程验收的分类及要求
水利水电工程验收分类
法人验收
分部工程验收;单位工程验收;水电站(泵站)中间机组启动验收;合同完工验收。
政府验收
阶段验收;专项验收;竣工验收。
项目法人验收的要求
水利工程分部工程验收的要求
主持单位
项目法人
验收工作组
项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商、运行管理单位。
代表人数
每个单位不宜超过3名
水利工程单位工程与合同工程完工验收的要求
单位工程
主持单位
验收代表组
代表人数
合同工程
项目法人
项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商、运行管理单位。
每个单位不宜超过3名
水利工程阶段验收的要求
分类
枢纽工程导(截)流、水库下闸蓄水、引(调)排水工程、水电站(泵站)机组启动、部分工程投入使用。
主持单位
验收主持单位
验收委员会
验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表等。
水利工程专项验收的要求
分类
环境保护、水土保持、移民安置、建设档案
主持单位
按国家和相关行业规定
施工单位编制竣工图要求
按施工图施工没有变动的,须在施工图上加盖并签署竣工图章;
一般性的图纸变更及符合杠改或划改要求的,可在原图上更改,在说明栏内注明变更依据、加盖并签署竣工图章。
凡涉及结构形式、工艺、平面布置等重大改变、或图面变更超过1/3的,应重新绘制竣工图(可不再加盖竣工图章)。重绘制应按原图编号,并在说明栏内注明变更依据。监理单位应在图标上方加盖并签署竣工图章。
水利工程竣工验收的要求
竣工技术预验收
时间
全部完成并满足一定运行条件后1年内进行,适当延长期限,但最长不得超过6个月
主持单位
竣工验收主持单位(初步设计批准文件确定)
验收委员会
技术预验收专家组成应具有高级技术职称或相应职业资格,2/3以上成员应来自工程非参建单位
竣工验收
时间
全部完成并满足一定运行条件后1年内进行,适当延长期限,但最长不得超过6个月
主持单位
竣工验收主持单位(初步设计批准文件确定)
验收委员会
竣工验收主持单位、有关水行政主管部门和流域管理机构、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表等。
水力发电工程验收
验收分类
阶段验收
竣工验收
验收申请
项目法人向省级人民政府能源主管部门报审申请
水利水电工程施工组织设计
水利水电施工组织设计
临时设施设计的要求
1混凝土生产系统单位小时生产能力计算
施工供电系统(三类负荷)
一类
二类
三类
施工进度管理
1横道图
判定日期:分清紧前紧后工作
2工程进度曲线
判定推迟或提前:“定一原则”:当时间一致时判别累计工程量
3双代号网络图
计算
工期
总时差
画图
注意逻辑关系
4双代号时标图
计算
工期
总时差
画图
注意逻辑关系
专项施工方案
专项施工方案有关程序
专项施工方案应由施工单位技术负责人组织施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,应由施工单位技术负责人签字确认。实行分包的,应由总承包单位和分包单位技术负责人共同签字确认。
危险性较大单项工程的规模标准
达到一定规模的危险性较大的单项工程
基坑工程
模板工程
起重吊装
脚手架工程
超过一定规模的危险性较大的单项工程
深基坑工程
模板工程
起重吊装
脚手架工程
水利水电工程施工成本管理
投标阶段成本管理
概(估)算
采购及报关费费率
材料单价调整系数
主要材料除以1.13调整系数;次要材料除以1.03调整系数;购买的砂、石料、土料暂按除以1.02调整系数;商品混凝土除以1.03调整系数。
单价分析表
工程量清单
分类分项
建筑工程和安装工程
措施
按项计价
其他
暂列金额和暂估价
零星
不计入总价
施工阶段成本管理
施工阶段计量与支付
“3原则”
1施工图纸
2有效工程量
3不另行支付
特殊之处
1土方开挖工程
2土方填筑工程
3混凝土工程
水利水电建设监理
施工阶段监理工作内容
开工条件的控制
施工实施阶段监理工作的开工条件的控制包括:前发开工通知、分部工程开工、单元工程开工、混凝土浇筑开仓。
工程质量控制
监理单位及其人员要求
监理单位资质分类与分级
水力发电工程施工监理
水利水电工程项目施工相关法规与标准
水利水电工程项目施工相关法规
防洪有关法律规定
防洪区
洪水泛滥可能淹及的地区,分为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区
《防汛条例》
国家防汛指挥机构即目前的国家防汛抗旱总指挥部,由国务院国务委员任总指挥长。
水土保持有关规定
措施
防冲,储存,复垦,利用,植物
其他
禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物,在五度以上坡地植树造林、抚育幼林、种植中药材等,应当采取水土保护措施。
水利水电工程建设强制性标准
中国标准分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。
劳动安全与工业卫生
土石堰边坡稳定安全系数
堰顶安全加高
氨压机车间规定
土石方施工
开挖
水工建筑物施工
混凝土工程