导图社区 一级造价师管理工程建设全过程造价管理
一级造价师管理工程建设全过程造价管理思维导图。该导图内容包含有决策阶段造价管理、设计阶段造价管理等内容。
编辑于2021-06-22 17:18:33第六章 工程建设全过程造价管理
第一节 决策阶段造价管理
1.工程项目策划
工程项目策划的主要作用
构思工程项目系统框架
首要任务是定义和定位
奠定工程项目决策基础
指导工程项目管理工作
工程项目策划的主要内容
构思策划
定义
描述项目性质、用途、基本内容
定位
建设规模、建设水准、社会经济发展中的地位、作用、影响力,必要性和可能性分析
系统构成
描述总体功能和内部构成及联系
其他
与项目实施运行有关的重要环节策划
实施策划
组织策划
项目法人制or代建制
融资策划
筹资方式、筹资渠道
目标策划
质量、造价、进度、安全环保
实施过程策划
总体到局部,包括合同结构策划等
多方案比选
工艺方案比选
规模方案比选
选址方案比选
污染防治措施方案比选
均包括
技术方案比选
传统方法
经验判断法
方案评分法
经济计算法
现代方法
目标规划法
层次分析法
模糊数学综合评价法
灰色理论分析法
人工神经网络法
经济效益比选
静态差额投资收益率法
静态差额投资回收期法
差额投资内部收益率法
净现值法
净现值率法
年值法
总费用现值比较法
年费用比较法
互斥方案的方法
2.经济评价的内容、方法和原则
工程项目经济评价的内容
财务分析
出发点
投资者、项目角度
分析对象
企业或投资人
内容
计算项目范围内的财务效益费用、分析项目盈利能力和清偿能力,评价项目在财务上的可行性(与项目直接相关)
价格尺度
市场交易价格
依据
国家现行财税制度和市场价格
评价标准和参数
净利润、财务净现值、市场利率
时效性
随着国家财务制度变更变化
经济分析
出发点
国家或地区整体利益角度
分析对象
国民收入增值情况
内容
计算项目对国民经济的贡献,分析项目的经济效率、效果和对社会的影响,评价项目在宏观经济上的合理性(国民经济)
价格尺度
影子价格
依据
合理配置社会资源
评价标准和参数
净收益、经济净现值、社会折现率
时效性
按照经济原则进行评价
对比
大型项目中,经济分析是财务分析的前提
工程项目经济评价内容和方法的选择
对于一般项目,财务分析不可少,可以不进行经济分析
对于较明显外部效果的项目(政府审批核准项目),需要进行经济分析
经济分析以影子效果体系作基础
对于特别重大的工程项目,除财务分析和经济分析,还应专门进行项目对区域经济或宏观经济影响研究和分析
工程项目经济评价应遵循的基本原则
1.有无对比原则
2.效益与费用计算口径对应一致原则
3.收益与风险权衡原则
4.定量分析与定性分析相结合,以定量分析为主的原则
5.动态分析与静态分析相结合,以动态分析为主的原则
3.工程项目财务评价
财务效益和费用的估算
财务效益和费用的构成
经营性项目,财务效益主要是指所获取的营业收入
按照有关会计及税收制度,先征后返的增值税应记作补贴收入,作为财务效益核算
对于提供公共产品服务于社会或保护环境为目标的非经营性项目,没有直接营业收入,补贴作为项目的财务效益,通过预算平衡计算所需补贴的数额
对于为社会提供准公共产品或服务,财务效益包括营业收入和补贴收入
项目所支出费用
投资
成本费用
税金
财务评价参数
基准收益率
计算期
包括建设期和运营期
财务评价判断参数
盈利能力参数
财务内部收益率
总投资收益率
项目资本金净利润率
偿债能力参数
利息备付率
偿债备付率
资产负债率
流动比率
速动比率
财务分析
经营性项目
盈利能力
偿债能力
财务生存能力
经营性项目财务分析
融资前分析
基础
营业收入
建设投资
经营成本
流动资金
顺序
考察
整个计算期现金流量和现金流出
编制
项目投资现金流量表
计算
投资内部收益率
净现值
结论
从投资总获利角度,考察项目方案设计合理性
融资后分析
基础
融资前分析
初步融资方案
考察
项目在拟定融资条件下的盈利能力、偿债能力和财务生存能力
判断项目方案在融资条件下可行性
结论
用于比选融资方案,做出融资决策
动态分析
项目资本金现金流量分析
编制
项目资本金现金流量表
计算
财务内部收益率
考察
资本金可获得收益水平
投资各方现金流量分析
编制
投资各方现金流量表
确定
现金流入和现金流出
计算
投资各方内部收益率指标
静态分析
依据
利润与利润分配表
计算
资本金净利润和总投资收益率
静态盈利能力分析可根据项目具体情况选做
盈利能力分析
财务内部收益率
财务净现值
项目资本金财务内部收益率
投资回收期
总投资收益率
项目资本金净利润率
财务生存能力分析
编制财务计划现金流量表
财务可持续性
体现足够大的经营活动净现金流量
不应出现负值,若出现负值,应进行短期借款
非经营性项目
财务生存能力
对于有营业收入的项目
根据收入抵补支出程度区别对待
收入补偿顺序
1.补偿人工、材料
2.缴纳流转税
3.偿还借款利息
4.计提折旧和偿还借款本金
有营业收入非经营性项目两类
营业收入在补偿生产经营耗费、缴纳流转税、偿还借款利息、计提折旧和偿还本金后尚有盈余,表明项目在财务上有盈利能力和生存能力
对一定时期收入不足以补偿全部成本,可只进行偿债能力分析和财务生存能力分析
4.工程项目经济分析
经济分析的范围
1.具有垄断特征的项目
2.产出具有公共产品特征的项目
3.外部效果显著的项目
4.资源开发项目
5.涉及国家经济安全的项目
6.受过度行政干预的项目
经济费用效益分析
以影子价格体系为基础的预测价格,不考虑价格总水平变动因素
采用社会折现率对未来经济效益和经济费用流量进行折现
费用效果分析
效益和费用可以货币化的项目
采用上述经济费用效益分析方法
效益难于货币化的项目
采用费用效果分析方法
效益和费用均难于货币化的项目
进行定性经济费用效益分析
5.经济评价报表的编制
投资现金流量表
主体
投资方案
计算基础
总投资
反映
投资方案在整个计算期内现金的流入和流出
可计算指标
财务内部收益率
财务净现值
投资回收期
调整所得税=息税前利润*税率
资本金现金流量表
主体
投资方案权益投资者(即项目法人)
计算基础
资本金
反映
一定融资方案下投资者权益投资的获利能力
可计算指标
资本金财务内部收益率
为投资者投资决策、融资决策提供依据
投资各方现金流量表
主体
各个投资者
计算基础
投资者的出资额
反映投资方案投资各方财务内部收益率
财务计划现金流量表
反映
计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出
用于计算累计盈余资金、分析投资方案的财务生存能力
投资方案现金流量表的构成要素
营业收入
含义
投资方案实施后各年销售产品或提供服务所获得的收入
营业收入=产品销售量*产品单价
补贴收入
含义
公益事业,基础设施,政府在项目运营期给予一定数额的财政补助,维持正常运营,使投资获得合理投资收益
注意
与资产相关的政府补助不在此核算
投资
总投资=建设投资+建设期利息+流动资金
在投资方案寿命期结束时,投入的流动资金应予回收
总成本
总成本=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费(利息支出)+其他费用
修理费允许直接在成本中列支,如果当期发生的修理费用数额较大,可采用预提或摊销办法
无形资产的摊销一般采用平均年限法,不计残值
经营成本
经营成本=总成本-折旧费-摊销费-利息
折旧是建设投资形成的固定资产的补偿价值,如将折旧随成本计入现金流出,会造成现金流出重复计算。无形资产的摊销费同理。
经营成本与融资方案无关
经济分析主要报表
投资经济费用效益流量表
经济费用效益分析投资费用估算调整表
经济费用效益分析经营费用估算调整表
第二节 设计阶段造价管理
1.限额设计
限额设计的工作内容
投资决策阶段
投资决策阶段是限额设计的关键。应在多方案技术经济分析和评价后确定最终方案,提高投资估算的准确度,合理确定设计限额目标
初步设计阶段
需要依据最终确定的可行性研究方案和投资估算。将设计概算控制在批准的投资估算内
施工图设计阶段
是设计单位的最终成果文件,应按照批准的初步设计方案进行限额设计,施工图预算需控制在批准的设计概算范围内。
限额设计的实施程序
目标制定
造价目标
质量目标
进度目标
安全目标
环保目标
目标分解
层层分解实现对投资限额的有效控制
步骤
1.投资限额
2. 各专业设计限额
3.各专业设计人员目标
目标推进
限额初步设计到限额施工图设计
成果评价
成果评价是目标管理的总结阶段
当考虑建设工程全寿命期成本时,按照限额设计出的方案可能不一定具有最佳经济性,此时亦可考虑突破原有限制重新选择设计方案
2.设计方案评价与优化
基本程序
评价指标体系
使用价值指标,工程项目满足需要程度的指标(产出)
反映创造使用价值所消耗的社会劳动消耗量的指标(投入)
其他指标
评价方法
多指标法
采用多个指标将方案的相应指标逐一进行分析比较,按照各种指标数值高低对其评价
工程造价指标
主要材料消耗指标
劳动消耗指标
工期指标
单指标法
以单一指标为基础进行综合分析与评价
综合费用法
(未考虑时间价值)
全寿命期费用法
(考虑了时间价值)
价值工程法
(对产品进行功能分析,研究如何以最低的全寿命成本实现产品的必要功能,提高产品价值)
多因素评分法
多指标与单指标结合
子主题
综合了定量分析评价与定性分析评价的优点,可靠性高,应用广泛
方案优化
质量
造价
工期
安全
环保
全要素造价管理进行优化
3.概预算文件的审查
设计概算的审查
设计概算的审查内容
对设计概算编制依据的审查
合法性
时效性
适用性
对设计概算编制深度的审查
审查编制说明
审查编制完整性
审查编制范围
对设计概算主要内容的审查
概算所编制工程项目的建设规模和建设标准、配套工程等是否符合批准的可行性研究报告或立项文件
概算工程量是否准确
设计概算的审查方法
对比分析法
对比分析建设规模、建设标准、概算编制内容和编制方法、人材机单价,发现设计概算存在的主要问题和偏差
主要问题复核法
对审查中发现的主要问题、有较大偏差的设计复核,对重要、关键设备和生产装置或投资较大的项目进行复查
查询核实法
对一些关键设备和设施、重要装置以及图纸不全、难以计算的较大投资进行多方查询核对,逐项落实
分类整理法
对审查中发现的问题和偏差,对照单项工程。单位工程的顺序目录分类整理,汇总核增或核减的项目及金额,最后汇总审核后的总投资及增减投资额
联合会审法
在设计单位自审、承包单位初审、咨询单位评审、邀请专家预审、审批部门复审等层层把关后,由有关单位和专家共同审核
施工图预算的审查
施工图预算的审查内容
工程量的计算
定额的使用
设备材料及人工、机械价格的确定
相关费用的选取和确定
施工图预算审查的方法
全面审查法
逐项审查法、全面细致、质量高、工作量大、时间较长
标准预算审查法
时间较短,效果好,应用范围小(标准)
分组计算审查法
可加快工程量审查的速度,精度较差
对比审查法
速度快,需要丰富的相关工程数据库作为开展工作的基础
筛选审查法
便于掌握,速度较快;有局限性,适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程项目
重点抽查法
重点突出,时间较短,效果较好,对审查人员专业素质要求较高
利用手册审查法
将工程常用构配件事先整理成预算手册,按手册对照审查
分解对比审查法
将一个单位工程按直接费和间接费进行分解,然后再将直接费按工种和分部工程进行分解,分别与审定的标准预结算进行对比分析
第三节 发承包阶段造价管理
1.施工招标方式和程序
施工招标方式
公开招标
邀请招标
施工招标程序
招标准备
申请审批、核准投标
招标人
将施工招标范围、招标方式、招标组织形式报项目审批、核准部门审批、核准
组建招标组织
招标人
自行建立招标组织或招标代理机构
策划招标方案
招标人
划分施工标段、确定合同类型
招标公告或投标邀请
招标人
发布招标公告(或资格预审公告)或发出投标邀请书
编制标底或确定招标控制价
招标人
编制标底或确定招标控制价
准备招标文件
招标人
编制资格预审文件或招标文件
投标人 组成投标小组 进行市场调查 准备投标资料 研究投标策略
资格审查与投标
发售资格预审文件
招标人
发售资格预审文件
投标人
购买资格预审文件,填报资格预审材料
进行资格预审
招标人
分析评价资格预审材料
确定资格预审合格者
通知资格预审结果
投标人
回函收到资格预审结果
发售招标文件
招标人
发售招标文件
投标人
购买招标文件
现场勘察、标前会议
招标人
组织现场勘察和标前会议
进行招标文件的澄清和补遗
投标人
参加现场勘察和标前会议
对招标文件提出质疑
投标文件编制递交和接受
招标人
接收投标文件
投标人
编制投标文件
递交投标文件
开标评标与授标
开标
招标人
组织开标会议
投标人
参加开标会议
评标
招标人
投标文件初评
要求投标人提交澄清资料
编写评标报告
投标人
提交澄清资料
授标
招标人
确定中标人
发出中标通知书
进行合同谈判
签订施工合同
投标人
进行合同谈判
提交履约保函
签订施工合同
2.施工招标策划
施工标段的划分
规模大、专业复杂
施工总承包
工艺成熟一般、涉及专业不多
平行承包
划分考虑因素
工程特点
对造价的影响
承包单位专长的发挥
工地管理
从工地管理角度
工程进度的衔接
工地现场的布置和干扰
合同计价方式
总价合同
单价合同
成本加酬金合同
百分比酬金
固定酬金
浮动酬金
目标成本加奖罚
建设单位控制从易到难
施工成本单位风险从高到低
合同类型的选择
工程项目的复杂程度
规模大技术复杂对有把握部分选择固定总价,估算不准选择成本加酬金
工程项目的设计深度
图纸详细明确选择总价合同
实际工程量和预计工程量有较大出入选择单价合同
工程量清单不够明确选择单价合同或成本加酬金
施工技术的先进程度
新技术新工艺缺乏经验选择成本加酬金
施工工期的紧迫程度
紧急工程选择成本加酬金
3.施工投标报价策略
基本策略
可选择报高价的情形
施工条件差
专业要求高且投标单位有这方面专长
总价低的小工程,以及投标单位不愿做而被邀请投标
特殊工程,如港口码头、地下开挖
投标对手少
工期要求紧
支付条件不理想
可以选择报低价的情形
施工条件好、工作简单、工程量大而其他投标人都可以做的工程
投标单位急于打入某一市场
附近有工程而本工程有可利用该工程的设备、劳务
投标对手多
非急需工程
支付条件好
报价技巧
不平衡报价法
1.能够早日结算项目适当提高报价,后期工程项目的报价可适当降低
2.经过工程量核算今后工程量会增加的项目适当提高报价,有可能减少项目适当降低造价
3.设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的可以提高单价,工程内容说明不清楚的,可降低一些单价
4.工程不分标,不会另由一家承包单位施工提高报价。分标可能由其他单位施工时不宜报高价
5.招标人要求采用包干报价宜报高价。其余单价项目可适当降低报价
6.人工费及机械费报高一些,材料费报低一些
多方案报价法
两个价
按招标文件条件报价
加注解报价
适用范围
工程范围不很明确
条款不很清楚或很不公正
技术规范要求过于苛刻
特点
降低投标风险
投标工作量大
无利润报价法
突然降价法
先表现出自己对该工程兴趣不大,等到快到投标截止时再突然降价
其他报价技巧
4.施工评标与授权
评标委员会及其组建
评标专家从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平
熟悉有关招标投标法律法规,并具有与招标项目相关实践
认真、公正、诚实、廉洁地履行职责
评标的准备与初步评审
核查已标价的工程量清单
总价与单价不一致,以单价为准,单价金额小数点有明显错误除外
大写与小写金额不一致,以大写金额为准
错误修正请投标人书面确认,作为投标报价的金额。不接受修正价格,其投标作废标处理
投标文件的澄清和说明
含义不明确
同类问题描述不一致
具有明显计算错误
低于成本应当提供书面说明和证明材料。不能提供废标处理
澄清说明不得超出投标文件范围或者投标文件实质性内容
投标偏差及其处理
重大偏差
没有投标担保或者投标担保有瑕疵
没有投标单位签名和盖章
超过规定期限
明显不符合技术规格、技术标准
投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件的要求
投标文件附有招标单位不能接受的条件
不符合招标文件中规定其他实质性要求
废标
细微偏差
细微偏差不影响投标文件有效性
投标单位评标结束前予以补正
拒不补正,详细评审时对细微偏差做不利于该投标单位的量化
详细评审
最低投标价法
适用于通用技术施工
投标价由低到高推荐中标候选人
综合评估法
使用不宜采用最低投标价法的招标项目
选择价格功能最好的投标单位
5.标准施工招标文件
概述
设计与施工不是由同一家承包商承担
通用合同条款适用于单价合同和总价合同
合同价格和费用
签约合同价
合同协议书写明的价格
合同价
履行合同过程中按合同约定变更、价款调整、索赔应予补偿金额 (也是承包人完成全部承包工程工作后的工程结算价格)
费用
履行合同所发生或即将发生所有合理开支,包括管理费和应分摊其他费用,不包括利润
涉及费用的主要条款
化石、文物导致费用增加和工期延误,由发包人承担
专利技术
承包人在投标文件采用专利技术,专利技术使用费包含在投标报价
不利物质。发包人承担
材料和设备
施工设备和临时设施
承包人提供承包人承担;需要临时占地,发包人办理手续并承担费用
交通运输
承包人承担
工期延误
发包人造成
承包人有权要求发包人延长工期增加费用支付利润
承包人造成
承包人应支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工程及修补缺陷义务
暂停施工
承包人暂停承包人承担费用和工期延误
发包人暂停,承担费用支付利润
暂停后复工
承包人无故拖延拒绝复工,增加工期和费用承包人承担
发包人原因无法按时复工,承包人要求发包人延长工期和增加费用,并支付合理利润
工程质量
谁的原因谁承担
工程隐蔽部位覆盖前的检查
经检验符合同要求
发包人承担费用、工期延误、支付利润
经检验不符合合同要求
增加费用和工期延误承包人承担
承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查,私自覆盖隐蔽部位,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,增加费用工期延误承包人承担
竣工验收
监理人审查后认为不具备竣工验收条件的,收到竣工验收申请报告后28天内通知承包人
认为已具备竣工验收条件的,28天内提请发包人进行验收
发包人经过验收同意接受工程,监理人收到竣工验收申请报告56天内向承包人出具经发包人签认的工程接受证书。
经验收合格工程的实际竣工日期,以提交竣工验收申请报告的日期为准,并在工程接收证书中写明
发包人在收到承包人竣工验收申请56天后未进行验收,视为合格,实际竣工日期以提交竣工验收申请报告日期为准,不可抗力除外
缺陷责任与保修责任
缺陷责任
缺陷责***内,发包人对已接受使用工程负责日常维护工作
延长
最长不超过2年
缺陷责***终止后14天内,监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责***终止证书,退还质量保证金
保修责任
保修期自实际竣工日期起计算,发包人提前验收,保修期起算日期提前
不可抗力
合同双方对不可抗力意见不一致,由监理人商定或确定
不可抗力通知
合同一方当事人应于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料
不可抗力后果及其处理
承包人只承担自身机械和人员伤亡,其他发包人承担
争议的解决
争议解决方式
友好协商
提请争议评审组
专用合同条款约定
向约定仲裁委员会申请仲裁
向有管辖权的人民法院提起诉讼
争议评审
开工日后28天内
争议发生后
协商成立争议评审
被申请人收到申请人评审申请报告副本后28天内,向争议评审提交答辩报告,并附证明材料
争议评审组在收到合同双方报告后14天内,邀请双方和有关人员举行调查会
调查会结束后14天内,作出书面评审意见,并说明理由
争议评审期间,争议双方暂按总监理工程师的确定执行
发包人或承包人不接受评审意见,要求提交仲裁或提起诉讼的,在收到评审意见后14天内书面通知另一方并抄送监理人
6.建设项目工程总承包合同
合同价格和费用
价格清单
计日工
质量保证金
涉及费用的主要条款
材料和工程设备
承包人提供的设备测试费用承包人承担
发包人提供材料和设备,费用发包人承担
施工设备和临时设施
承包人提供的施工设备和临时设施,承包人承担费用,发包人办理手续
增加或更换设备,承包人设备不符合要求,监理人要求更换,费用承包人承担
开始工作和竣工
开始工作
因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整。发包人承担费用、工期、利润
暂停工作
发包人暂停工作,发包人承担费用、工期、利润
承包人暂停工作
发包人28天内不履行义务
合同价款支付延误
监理人没在约定期限发出复工指示
发包人停止履行合同
发包人不履行合同其他义务
工程质量
工程质量
谁的原因谁承担
工程隐蔽部位覆盖前的检查
经检验符合同要求
发包人承担费用、工期延误、支付利润
经检验不符合合同要求
增加费用和工期延误承包人承担
承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查,私自覆盖隐蔽部位,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,增加费用工期延误承包人承担
工程进度
工程进度付款按月支付
监理人收到承包人进度付款申请14天内完成审核,未能在时限完成审核视为同意
监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额
发包人应在监理人收到进度款付款申请单28天内。将进度款支付给承包人
竣工结算
监理人收到承包人竣工付款申请单后14天内完成核查
发包人在收到监理审核14天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书
发包人在监理人出具付款证书后14天内,支付款支付给承包人
最终结清
监理人收到承包人提交的最终结清申请单后14天内提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。
发包人14天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书
发包人在监理人出具结清证书14天内,将支付款支付给承包人
7.FIDIC《施工合同条件》
FIDIC的组成
通用条件
专用条件
并附有
合同协议书
投标函
争端仲裁协议书
FIDIC各方主体
业主
工程师
基于以工程师为核心的管理模式,在合同条款中明示工程师权限较大
承包商
承包商收到中标函28天内向业主提交履约担保,向工程师送副本一份
履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修义务,而不是到工程师颁发工程接受证书为止
业主在收到履约证书副本后21天内,将履约担保退还承包商
指定分包商
FIDIC争端解决
裁决
争端提交裁决委员会(DAAB)裁决
DAAB1~3人
DAAB在收到书面报告后84天内对争端作出裁决
合同一方不满,收到裁决28天内发出不满通知
DAAB84天内未作出裁决,双方一方有权在84天期满后28天内向对方发出要求仲裁通知
DAAB没有接规定发出不满通知,裁决结果成为最终决定,对双发均具有约束力
DAAB裁决作出后,双发应当执行
友好协商
仲裁
DAAB有关争端决定未能成为最终决定并具有约束力,争端由国际仲裁机构最终裁决
仲裁裁决具有法律效力,仲裁机构无权强制执行,一方不履行裁决,另一方可向人民法院申请强制执行
第四节 施工阶段造价管理
1.资金使用计划的编制
按工程造价构成编制资金使用计划
建筑安装工程费使用计划
设备及工器具费使用计划
工程建设其他费使用计划
按工程项目组成编制资金使用计划
按工程项目构成恰当分解资金使用计划总额
人工费
材料费
施工机具使用费
可直接分解
企业管理费
利润
规费
税金
不宜直接进行分解
二次搬运费
检验试验费
需要分解
临时设施费
保险费
不宜分解
编制各工程分项资金支出计划
编制详细资金使用计划表
按工程进度编制资金使用计划
1.编制工程施工进度计划
2.计算单位时间的资金支出目标
3.计算规定时间内的累计资金支出额
4.绘制资金使用时间进度计划的S曲线
顺序
2.施工成本管理
流程
成本预测
成本计划编制基础
成本计划
成本控制
成本控制对成本计划进行监督
成本核算
成本核算是成本计划最后检查
成本分析
为成本考核提供依据,并指明方向,是实现目标保证和手段
成本考核
顺序、概念
成本管理方法
成本预测
定系预测
座谈会法
函询调查法
定量预测
加权平均法
回归分析法
成本计划
直接成本计划
间接成本计划
编制方法
目标利润法
技术进步法
按实计算法
定率估算法
项目非常庞大和复杂需要分几个部分时采用的方法
成本控制
成本控制室项目成本管理核心内容,也是不确定因素最多最复杂最基础的管理内容
成本控制内容环节
计划预控(事前)
过程控制(事中)
纠偏控制(事后)
方法
成本分析表法
月成本分析表
成本日报或周报表
月成本计算及最终预测报告表
工期-成本同步分析法
利用成本与进度对应关系进行分析
挣值分析法
通过比较
已完工程预算成本
已完工程实际成本
拟完工程预算成本
价值工程法
进行事前成本控制的重要方法
成本核算
成本核算对象和范围
对象
单位工程
严格区分企业经营成本和项目生产成本,在工程项目实施阶段不对企业经营成本进行分摊,以正确反映工程项目可控成本的收、支、结、转的状况和成本管理业绩
成本核算方法
表格核算法
优点
简洁明了、直观易懂
缺点
覆盖范围较窄,核算债权债务比较困难;较难实现科学严密的审核制度,有可能造成数据失实;精度较差
会计核算法
优点
核算严密、逻辑性强、人为调节可能因素较小、核算范围大
缺点
对核算人员专业水平要求较高
固定资产的折旧计算
开始时间
从固定资产投入使用月份次月起,按月计提
停止时间
从停用月份的次月起,停止计提折旧
平均年限法
年折旧率=(1-预计净残值率)/折旧年限*100%
年折旧额=固定资产原值*年折旧率
工作量法
单位里程折旧额=(原值*(1-预计净残值率))/规定的总行驶里程
年折旧额=年实际行驶里程*单位里程折旧额
双倍余额递减法
1.忽略残值计算双倍年折旧率=(固定资产原值/折旧年限)*2*100%
2.第一年折旧额=固定资产原值*年折旧率
3.第二年折旧额=(固定资产原值-第一年折旧额)*年折旧率
4.第三年折旧额=(固定资产原值-第一年折旧额-第二年折旧额)*年折旧率
5.第四年折旧额=(固定资产原值-第一年折旧额-第二年折旧额-第三年折旧-预计净残值)/2
6.第五年折旧额=(固定资产原值-第一年折旧额-第二年折旧额-第三年折旧-预计净残值)/2
年数总额法
1.计算折旧基数=固定资产原值-预计净残值
2.年数总和(五年)=5+4+3+2+1=15(年)
3.第一年折旧额=折旧基数*5/15
4.第二年折旧额=折旧基数*4/15
6.第二年折旧额=折旧基数*3/15
7.第二年折旧额=折旧基数*2/15
8.第二年折旧额=折旧基数*1/15
成本分析
成本分析方法
比较法
本期实际指标与目标指标对比
本期实际指标与上期实际指标对比
本期实际指标与本行业平均水平、先进水平对比
因素分析法
1.以各个因素计划数为基础,计算出一个总数
2.逐项以各个因素实际数替换计划数
3.每次替换后,实际数保留下来,直到所有计划数都被替换成实际数为止
4.每次替换后都应求出新的计算结果
5.最后将每次替换所得结果,与其相邻的前一个计算结果比较,差额为替换那个因素对总差异的影响程度
差额计算法
因素分析法的简化
比率法
相关比率法
构成比率法
动态比率法
定基指数
环比指数
综合成本的分析方法
分部分项工程成本分析
进行预算成本、目标成本、实际成本的三算对比,分别计算实际成本与预算成本、实际成本与目标成本的偏差
月度成本分析
年度成本分析
竣工成本综合分析
竣工成本分析
主要资源超对比分析
主要技术节约及经济效果分析
成本考核
企业项目成本考核指标
项目施工成本降低额=项目施工合同成本-项目实际施工成本
项目经理部可控责任成本考核指标
目标总成本降低额=项目经理责任目标总成本-项目竣工结算总成本
施工责任目标成本实际降低额=施工责任目标总成本-工程竣工结算总成本
施工计划成本实际降低额=施工计划总成本-工程竣工结算总成本
3.工程变更与索赔管理
工程变更管理
工程变更的范围和内容
取消合同任何一项工作
改变工作质量和性质
改变工程的基线、标高、位置或尺寸
改变合同任何一项工作的施工时间、工艺和顺序
增加额外工作
删改增
工程变更程序
监理人指示的工程变更
直接指示的工程变更,必需变更
与施工承包单位协商确定
监理人发出变更意向书,说明情况
施工承包单位收到意向书
同意变更,向监理人提出书面变更建议
监理人审查施工承包单位的建议书,承包人方案经建设单位同意后,发出变更指示
监理人收到施工承包单位书面建议,与建设单位共同研究,14天内作出变更指示
认为难以实施变更,立即通知监理人,说明原因
施工承包单位提出的工程变更
监理人与建设单位协商是否采纳施工承包单位提出建议,收到施工承包单位书面建议14天内出变更指示
工程索赔管理
工程索赔产生的原因
业主方违约
合同缺陷
合同变更
工程环境的变化
不可抗力
工程索赔的分类
按索赔的合同依据
合同中明示的索赔
合同中默示的索赔
按索赔的目的
工期索赔
费用索赔
按索赔事件性质
工程延期索赔
工程变更索赔
合同被迫终止索赔
工期加速索赔
意外风险和不可抗力
工程索赔处理程序
施工单位索赔程序
施工承包单位在知道索赔事件发生后28天内向监理人递交索赔意向通知书,超过28天丧失索赔权利
施工承包单位应在发出索赔意向通知书后28天内向正监理人式递交索赔通知书
索赔事件具有连续影响的,施工承包单位应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知
索赔事件影响结束后28天内,施工承包单位应向监理人递交最终索赔通知书
监理人处理索赔程序
监理人收到施工承包单位提交的索赔通知书后,应及时审查
收到索赔通知书或有关索赔的进一步材料42天内,将索赔结果答复施工单位
施工单位接受索赔结果,建设单位作出索赔处理结果答复28天内完成赔付
施工单位不接受索赔结果,争议解决条款约定处理
4.工程费用的动态监控
费用偏差及其表示方法
费用偏差和进度偏差可利用参数
拟完工程计划费用(BCWS)
拟完工程量*计划单价
已完工程实际费用(ACWP)
已完工程量*实际单价
已完工程计划费用(BCWP)
已完工程量*计划单价
偏差表示方法
费用偏差(CV)=已完工程计划费用(BCWP)-已完工程实际费用(ACEWP)
进度偏差(SV)=已完工程计划费用(BCWP)-拟完工程计划费用(BCWS)
SV>0,说明工程进度超前
SV<0,说明工程进度拖后
偏差参数
局部偏差
对于整个工程项目而言,指各单项工程、单位工程和分部分项工程的偏差
对于项目实施时间而言,指每一控制周期所发生的偏差
累计偏差
指工程项目已经实施的时间内累计发生的偏差
绝对偏差
指实际值与计划值比较得到的差额
相对偏差
指偏差的相对数或比例数
绩效指数
费用绩效指数=已完工程计划费用/已完工程实际费用
进度绩效指数=已完工程计划费用/拟完工程计划费用
常用的偏差分析方法
横道图法
简单直观,便于掌握工程费用的全貌。反映的信息量少,应用具有一定的局限性
时标网络图法
简单直观,可用来反映累计偏差和局部偏差,但实际进度前锋线绘制需要有工程网络计划为基础
表格法
灵活、适用性、信息量大
曲线法
形象直观,很难用于局部偏差分析
偏差产生的原因及控制措施
偏差产生原因
客观原因
人工费涨价、材料涨价、设备涨价、利率及汇率变化、自然因素、地基因素、交通原因、社会原因、法规变化
建设单位原因
增加工程内容、投资规划不当、组织不落实、建设手续不健全、未按时付款、协调出现问题
设计原因
设计错误或漏项、设计标准变更、设计保守、图纸提供不及时、结构变更
施工原因
施工组织设计不合理、质量事故、进度安排不当、施工技术措施不当、与外单位关系协调不当
费用偏差的纠正措施
组织措施
经济措施
技术措施
合同措施
第五节 竣工阶段造价管理
1.工程结算及其审查
工程结算的主要方式和内容
工程结算方式
按月结算
分段结算
其他方式结算
工程结算的主要内容
竣工结算
分阶段结算
专业分包结算
合同中止结算
工程竣工结算的审查
施工承包单位的内部审查
审查结算项目范围、内容与合同约定一致性
审查工程量计算的准确性、工程量计算规则与计价规范一致性
审查执行合同约定或现行计价原则方法严格性
审查变更签证真实性、合法性、有效性、核准变更工程费用
审查索赔是否依据合同约定处理,索赔费用真实性、合法性、准确性
审查取费标准执行严格性,审查取费依据时效性相符性
工程竣工结算的审查时限
500万以下
20天
500万~2000万
30天
2000万~5000万
45天
5000万以上
60天
2.工程质量保证金
缺陷责***的起算时间及延长
一般1年,不超过2年
缺陷责***从工程通过竣工验收之日起计
承包单位原因,建设单位有权要求延长缺陷责***,不超过2年
工程质量保证金的预留
保证金比例不得超过工程价款结算总额的3%
发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容,并与承包人在合同条款中对涉及保证金事项进行约定
工程质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回及价格调整
质量保证金的返还
发包人在接到承包人返还质量保证金申请后,14日内会同承包人按照合同约定内容进行核实,无异议发包人应当返还保证金给承包人